Стаття 847. Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника
1. Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити замовника:
1) про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника;
2) про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи;
3) про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.
- Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством
- Стаття 2. Учасники цивільних відносин
- Стаття 3. Загальні засади цивільного законодавства
- Стаття 4. Акти цивільного законодавства України
- Стаття 5. Дія актів цивільного законодавства у часі
- Стаття 6. Акти цивільного законодавства і договір
- Стаття 7. Звичай
- Стаття 8. Аналогія
- Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин
- Стаття 10. Міжнародні договори
- Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків
- Стаття 12. Здійснення цивільних прав
- Стаття 13. Межі здійснення цивільних прав
- Стаття 14. Виконання цивільних обов'язків
- Стаття 15. Право на захист цивільних прав та інтересів
- Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом
- Стаття 17. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування
- Стаття 18. Захист цивільних прав нотаріусом
- Стаття 19. Самозахист цивільних прав
- Стаття 20. Здійснення права на захист
- Стаття 21. Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування
- Стаття 22. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди
- Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди
- Стаття 24. Поняття фізичної особи
- Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи
- Стаття 26. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи
- Стаття 27. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки
- Стаття 28. Ім'я фізичної особи
- Стаття 29. Місце проживання фізичної особи
- Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи
- Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років
- Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
- Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи
- Стаття 34. Повна цивільна дієздатність
- Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності
- Стаття 36. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
- Стаття 37. Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
- Стаття 38. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена
- Стаття 39. Визнання фізичної особи недієздатною
- Стаття 40. Момент визнання фізичної особи недієздатною
- Стаття 41. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною
- Стаття 42. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною
- Стаття 43. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
- Стаття 44. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також особи, зниклої безвісти
- Стаття 45. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою
- Стаття 46. Оголошення фізичної особи померлою
- Стаття 47. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою
- Стаття 48. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою
- Стаття 48-1. Правові наслідки нездатності фізичної особи виконати свої майнові зобов’язання і погасити борги
- Стаття 49. Акти цивільного стану
- Стаття 50. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності
- {Статтю 50-1 виключено на підставі Закону № 1258-VII від 13.05.2014}
- Стаття 51. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб
- Стаття 52. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця
- Стаття 53. Банкрутство фізичної особи-підприємця
- Стаття 54. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування
- Стаття 55. Завдання опіки та піклування
- Стаття 56. Орган опіки та піклування
- Стаття 57. Обов'язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки або піклування
- Стаття 58. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка
- Стаття 59. Фізичні особи, над якими встановлюється піклування
- Стаття 60. Встановлення опіки та піклування судом
- Стаття 61. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування
- Стаття 62. Місце встановлення опіки або піклування
- Стаття 63. Призначення опікуна або піклувальника
- Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником
- Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника
- Стаття 66. Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі
- Стаття 67. Права та обов'язки опікуна
- Стаття 68. Правочини, які не може вчиняти опікун
- Стаття 69. Права та обов'язки піклувальника
- Стаття 70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду
- Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування
- Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку
- Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов'язків
- Стаття 74. Опіка над майном
- Стаття 75. Звільнення опікуна та піклувальника
- Стаття 76. Припинення опіки
- Стаття 77. Припинення піклування
- Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків
- Стаття 79. Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування
- Стаття 80. Поняття юридичної особи
- Стаття 81. Види юридичних осіб
- Стаття 82. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах
- Стаття 83. Організаційно-правові форми юридичних осіб
- Стаття 84. Підприємницькі товариства
- Стаття 85. Непідприємницькі товариства
- Стаття 86. Здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами
- Стаття 87. Створення юридичної особи
- Стаття 88. Вимоги до змісту установчих документів
- Стаття 89. Державна реєстрація юридичної особи
- Стаття 90. Найменування юридичної особи
- Стаття 91. Цивільна правоздатність юридичної особи
- Стаття 92. Цивільна дієздатність юридичної особи
- Стаття 93. Місцезнаходження юридичної особи
- Стаття 94. Особисті немайнові права юридичної особи
- Стаття 95. Філії та представництва
- Стаття 96. Відповідальність юридичних осіб
- Стаття 97. Управління товариством
- Стаття 98. Загальні збори учасників товариства
- Стаття 99. Виконавчий орган товариства
- Стаття 100. Вихід та виключення з товариства
- Стаття 101. Управління установою
- Стаття 102. Передання майна установі
- Стаття 103. Зміна мети установи та структури управління
- Стаття 104. Припинення юридичної особи
- Стаття 105. Виконання рішення про припинення юридичної особи
- Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи
- Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення
- Стаття 108. Перетворення юридичної особи
- Стаття 109. Виділ
- Стаття 110. Ліквідація юридичної особи
- Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи
- Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів
- Стаття 113. Поняття та види господарських товариств
- Стаття 114. Учасники господарського товариства
- Стаття 115. Майно господарського товариства
- Стаття 116. Права учасників господарського товариства
- Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства
- Стаття 118. Залежне господарське товариство
- Стаття 119. Поняття повного товариства
- Стаття 120. Засновницький договір повного товариства
- Стаття 121. Управління повним товариством
- Стаття 122. Ведення справ повного товариства
- Стаття 123. Розподіл прибутку та збитків повного товариства
- Стаття 124. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями
- Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства
- Стаття 126. Вихід з повного товариства
- Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у складеному капіталі повного товариства
- Стаття 128. Виключення зі складу учасників повного товариства
- Стаття 129. Вибуття з повного товариства
- Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства
- Стаття 131. Звернення стягнення на частину майна повного товариства, пропорційну частці учасника товариства у складеному капіталі
- Стаття 132. Ліквідація повного товариства
- Стаття 133. Основні положення про командитне товариство
- Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства
- Стаття 135. Учасники командитного товариства
- Стаття 136. Управління командитним товариством
- Стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного товариства
- Стаття 138. Відповідальність вкладника командитного товариства
- Стаття 139. Ліквідація командитного товариства
- {Статтю 140 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}
- {Статтю 141 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}
- {Статтю 142 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}
- {Статтю 143 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}
- {Статтю 144 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}
- {Статтю 145 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}
- {Статтю 146 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}
- {Статтю 147 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}
- {Статтю 148 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}
- {Статтю 149 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}
- {Статтю 150 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}
- {Статтю 151 виключено на підставі Закону № 2275-VIII від 06.02.2018}
- Стаття 152. Поняття акціонерного товариства
- Стаття 153. Створення акціонерного товариства
- Стаття 154. Статут акціонерного товариства
- Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства
- Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
- Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
- Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо виплати дивідендів
- Стаття 159. Загальні збори акціонерів
- Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства
- Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства
- Стаття 162. Аудиторська перевірка
- Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу
- Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу
- Стаття 165. Майно виробничого кооперативу
- Стаття 166. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю
- Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних відносинах
- Стаття 168. Правові форми участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах
- Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах
- Стаття 170. Органи, через які діє держава у цивільних відносинах
- Стаття 171. Органи, через які діє Автономна Республіка Крим у цивільних відносинах
- Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах
- Стаття 173. Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад
- Стаття 174. Відповідальність за зобов'язаннями держави
- Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад
- Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб
- Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав
- Стаття 178. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав
- Стаття 179. Поняття речі
- Стаття 180. Тварини
- Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі
- Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість
- Стаття 183. Речі подільні та неподільні
- Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками
- Стаття 185. Речі споживні та неспоживні
- Стаття 186. Головна річ і приналежність
- Стаття 187. Складові частини речі
- Стаття 188. Складні речі
- Стаття 189. Продукція, плоди та доходи
- Стаття 190. Майно
- Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс
- Стаття 192. Гроші (грошові кошти)
- Стаття 193. Валютні цінності
- Стаття 194. Поняття цінного паперу
- Стаття 195. Групи та види цінних паперів
- Стаття 196. Вимоги до цінного паперу
- Стаття 197. Права на цінний папір та права за цінним папером
- Стаття 198. Виконання за цінним папером
- Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності
- Стаття 200. Інформація
- Стаття 201. Особисті немайнові блага
- Стаття 202. Поняття та види правочинів
- Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину
- Стаття 204. Презумпція правомірності правочину
- Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення
- Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно
- Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину
- Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі
- Стаття 209. Нотаріальне посвідчення правочину
- Стаття 210. Державна реєстрація правочину
- Стаття 211. Місце вчинення правочину
- Стаття 212. Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної обставини
- Стаття 213. Тлумачення змісту правочину
- Стаття 214. Відмова від правочину
- Стаття 215. Недійсність правочину
- Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину
- Стаття 217. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину
- Стаття 218. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину
- Стаття 219. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину
- Стаття 220. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору
- Стаття 221. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
- Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
- Стаття 223. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності
- Стаття 224. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування
- Стаття 225. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
- Стаття 226. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою
- Стаття 227. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти
- Стаття 228. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства
- Стаття 229. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки
- Стаття 230. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману
- Стаття 231. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства
- Стаття 232. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною
- Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини
- Стаття 234. Правові наслідки фіктивного правочину
- Стаття 235. Правові наслідки удаваного правочину
- Стаття 236. Момент недійсності правочину
- Стаття 237. Поняття та підстави представництва
- Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник
- Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником
- Стаття 240. Передоручення
- Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень
- Стаття 242. Представництво за законом
- Стаття 243. Комерційне представництво
- Стаття 244. Представництво за довіреністю
- Стаття 245. Форма довіреності
- Стаття 246. Довіреність юридичної особи
- Стаття 247. Строк довіреності
- Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю
- Стаття 249. Скасування довіреності
- Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю
- Стаття 251. Поняття строку та терміну
- Стаття 252. Визначення строку та терміну
- Стаття 253. Початок перебігу строку
- Стаття 254. Закінчення строку
- Стаття 255. Порядок вчинення дій в останній день строку
- Стаття 256. Поняття позовної давності
- Стаття 257. Загальна позовна давність
- Стаття 258. Спеціальна позовна давність
- Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності
- Стаття 260. Обчислення позовної давності
- Стаття 261. Початок перебігу позовної давності
- Стаття 262. Позовна давність у разі замін сторін у зобов'язанні
- Стаття 263. Зупинення перебігу позовної давності
- Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності
- Стаття 265. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду
- Стаття 266. Застосування позовної давності до додаткових вимог
- Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності
- Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється
- Стаття 269. Поняття особистого немайнового права
- Стаття 270. Види особистих немайнових прав
- Стаття 271. Зміст особистого немайнового права
- Стаття 272. Здійснення особистих немайнових прав
- Стаття 273. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав
- Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав
- Стаття 275. Захист особистого немайнового права
- Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового права
- Стаття 277. Спростування недостовірної інформації
- Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права
- Стаття 279. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права
- Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди
- Стаття 281. Право на життя
- Стаття 282. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю
- Стаття 283. Право на охорону здоров'я
- Стаття 284. Право на медичну допомогу
- Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров'я
- Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я
- Стаття 287. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я
- Стаття 288. Право на свободу
- Стаття 289. Право на особисту недоторканність
- Стаття 290. Право на донорство
- Стаття 291. Право на сім'ю
- Стаття 292. Право на опіку або піклування
- Стаття 293. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля
- Стаття 294. Право на ім'я
- Стаття 295. Право на зміну імені
- Стаття 296. Право на використання імені
- Стаття 297. Право на повагу до гідності та честі
- Стаття 298. Повага до людини, яка померла
- Стаття 299. Право на недоторканність ділової репутації
- Стаття 300. Право на індивідуальність
- Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю
- Стаття 302. Право на інформацію
- Стаття 303. Право на особисті папери
- Стаття 304. Розпоряджання особистими паперами
- Стаття 305. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів
- Стаття 306. Право на таємницю кореспонденції
- Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок
- Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах
- Стаття 309. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості
- Стаття 310. Право на місце проживання
- Стаття 311. Право на недоторканність житла
- Стаття 312. Право на вибір роду занять
- Стаття 313. Право на свободу пересування
- Стаття 314. Право на свободу об'єднання
- Стаття 315. Право на мирні зібрання
- Стаття 316. Поняття права власності
- Стаття 317. Зміст права власності
- Стаття 318. Суб'єкти права власності
- Стаття 319. Здійснення права власності
- Стаття 320. Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності
- Стаття 321. Непорушність права власності
- Стаття 322. Тягар утримання майна
- Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна
- Стаття 324. Право власності Українського народу
- Стаття 325. Право приватної власності
- Стаття 326. Право державної власності
- Стаття 327. Право комунальної власності
- Стаття 328. Підстави набуття права власності
- Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою публічного права
- Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене особою, яка не мала на це права
- Стаття 331. Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва
- Стаття 332. Набуття права власності на перероблену річ
- Стаття 333. Привласнення загальнодоступних дарів природи
- Стаття 334. Момент набуття права власності за договором
- Стаття 335. Набуття права власності на безхазяйну річ
- Стаття 336. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився
- Стаття 337. Знахідка
- Стаття 338. Набуття права власності на знахідку
- Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із знахідкою
- Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина
- Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину
- Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої тварини та виплата винагороди
- Стаття 343. Набуття права власності на скарб
- Стаття 344. Набувальна давність
- Стаття 345. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності
- Стаття 346. Підстави припинення права власності
- Стаття 347. Відмова від права власності
- Стаття 348. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати
- Стаття 349. Припинення права власності внаслідок знищення майна
- Стаття 350. Викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, приватної власності для суспільних потреб чи їх примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності
- Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом для суспільних потреб чи примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене
- Стаття 352. Викуп пам'ятки культурної спадщини
- Стаття 353. Реквізиція
- Стаття 354. Конфіскація
- Стаття 355. Поняття і види права спільної власності
- Стаття 356. Право спільної часткової власності
- Стаття 357. Визначення часток у праві спільної часткової власності
- Стаття 358. Здійснення права спільної часткової власності
- Стаття 359. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності
- Стаття 360. Утримання майна, що є у спільній частковій власності
- Стаття 361. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності
- Стаття 362. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності
- Стаття 363. Момент переходу частки у праві спільної часткової власності до набувача за договором
- Стаття 364. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності
- Стаття 365. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників
- Стаття 366. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності
- Стаття 367. Поділ майна, що є у спільній частковій власності
- Стаття 368. Право спільної сумісної власності
- Стаття 369. Здійснення права спільної сумісної власності
- Стаття 370. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності
- Стаття 371. Звернення стягнення на частку майна, що є у спільній сумісній власності
- Стаття 372. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності
- Стаття 373. Земля (земельна ділянка) як об'єкт права власності
- Стаття 374. Суб'єкти права власності на землю (земельну ділянку)
- Стаття 375. Право власника на забудову земельної ділянки
- Стаття 376. Самочинне будівництво
- Стаття 377. Право на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній
- Стаття 378. Припинення права власності на земельну ділянку
- Стаття 379. Поняття житла
- Стаття 380. Житловий будинок як об'єкт права власності
- Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності
- Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності
- Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири
- Стаття 384. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу
- Стаття 385. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
- Стаття 386. Засади захисту права власності
- Стаття 387. Право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння
- Стаття 388. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача
- Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів
- Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння
- Стаття 391. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння
- Стаття 392. Визнання права власності
- Стаття 393. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності
- Стаття 394. Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв'язку із зниженням їх цінності
- Стаття 395. Види речових прав на чуже майно
- Стаття 396. Захист речових прав на чуже майно
- Стаття 397. Суб'єкти права володіння чужим майном
- Стаття 398. Виникнення права володіння
- Стаття 399. Припинення права володіння
- Стаття 400. Обов'язок недобросовісного володільця негайно повернути майно особі, яка має на нього право власності чи інше право або яка є добросовісним володільцем
- Стаття 401. Поняття користування чужим майном
- Стаття 402. Встановлення сервітуту
- Стаття 403. Зміст сервітуту
- Стаття 404. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном
- Стаття 405. Право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом
- Стаття 406. Припинення сервітуту
- Стаття 407. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
- Стаття 408. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
- Стаття 409. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб
- Стаття 410. Права та обов'язки землекористувача
- Стаття 411. Право землекористувача на відчуження права користування земельною ділянкою
- Стаття 412. Припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
- Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови
- Стаття 414. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови
- Стаття 415. Права та обов'язки землекористувача
- Стаття 416. Припинення права користування земельною ділянкою для забудови
- Стаття 417. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою
- Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності
- Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності
- Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності
- Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності
- Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності
- Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності
- Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності
- Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності
- Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної власності
- Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності
- Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам
- Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору
- Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням
- Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної власності
- Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом
- Стаття 433. Об'єкти авторського права
- Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права
- Стаття 435. Суб'єкти авторського права
- Стаття 436. Співавторство
- Стаття 437. Виникнення авторського права
- Стаття 438. Особисті немайнові права автора
- Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору
- Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір
- Стаття 441. Використання твору
- Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)
- Стаття 443. Використання твору за згодою автора
- Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора
- Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору
- Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір
- Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір
- Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору
- Стаття 449. Об'єкти суміжних прав
- Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав
- Стаття 451. Виникнення суміжних прав
- Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав
- Стаття 453. Використання виконання
- Стаття 454. Використання фонограми, відеограми
- Стаття 455. Використання передачі (програми) організації мовлення
- Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав
- Стаття 457. Поняття наукового відкриття
- Стаття 458. Право на наукове відкриття
- Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього
- Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї
- Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього
- Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
- Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
- Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
- Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
- Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
- Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
- Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
- Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними
- Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок
- Стаття 471. Придатність компонування напівпровідникового виробу для набуття права інтелектуальної власності на нього
- Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу
- Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу
- Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу
- Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу
- Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу
- Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу
- Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу
- Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу недійсними
- Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування напівпровідникового виробу
- Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської пропозиції
- Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції
- Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
- Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
- Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
- Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
- Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом
- Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
- Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування
- Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування
- Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування
- Стаття 492. Торговельна марка
- Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку
- Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку
- Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку
- Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
- Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
- Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
- Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними
- Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку
- Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення
- Стаття 502. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення
- Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення
- Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення
- Стаття 505. Поняття комерційної таємниці
- Стаття 506. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю
- Стаття 507. Охорона комерційної таємниці органами державної влади
- Стаття 508. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю
- Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення
- Стаття 510. Сторони у зобов'язанні
- Стаття 511. Третя особа у зобов'язанні
- Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні
- Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні
- Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні
- Стаття 515. Зобов'язання, в яких заміна кредитора не допускається
- Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні
- Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні
- Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні
- Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у зобов'язанні
- Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні
- Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні
- Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги кредитора
- Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому порукою або заставою
- Стаття 524. Валюта зобов'язання
- Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання
- Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання
- Стаття 527. Виконання зобов'язання належними сторонами
- Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою
- Стаття 529. Виконання зобов'язання частинами
- Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання
- Стаття 531. Дострокове виконання зобов'язання
- Стаття 532. Місце виконання зобов'язання
- Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання
- Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням
- Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов'язанням
- Стаття 536. Проценти
- Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса, нотаріальної контори
- Стаття 538. Зустрічне виконання зобов'язання
- Стаття 539. Виконання альтернативного зобов'язання
- Стаття 540. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників
- Стаття 541. Солідарне зобов'язання
- Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів
- Стаття 543. Солідарний обов'язок боржників
- Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов'язок, на зворотну вимогу
- Стаття 545. Підтвердження виконання зобов'язання
- Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання
- Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання
- Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язання
- Стаття 549. Поняття неустойки
- Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку
- Стаття 551. Предмет неустойки
- Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки
- Стаття 553. Договір поруки
- Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого порукою
- Стаття 555. Права та обов'язки поручителя у разі пред'явлення до нього вимоги
- Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов'язання
- Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання зобов'язання боржником
- Стаття 558. Оплата послуг поручителя
- Стаття 559. Припинення поруки
- Стаття 560. Поняття гарантії
- Стаття 561. Строк дії гарантії
- Стаття 562. Незалежність гарантії від основного зобов'язання
- Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією
- Стаття 564. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора
- Стаття 565. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора
- Стаття 566. Обов'язок гаранта
- Стаття 567. Оплата послуг гаранта
- Стаття 568. Припинення гарантії
- Стаття 569. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника
- Стаття 570. Поняття завдатку
- Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком
- Стаття 572. Поняття застави
- Стаття 573. Забезпечення майбутньої вимоги
- Стаття 574. Підстави виникнення застави
- Стаття 575. Окремі види застав
- Стаття 576. Предмет застави
- Стаття 577. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави
- Стаття 578. Застава майна, що є у спільній власності
- Стаття 579. Заміна предмета застави
- Стаття 580. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави
- Стаття 581. Страхування предмета застави
- Стаття 582. Оцінка предмета застави
- Стаття 583. Сторони у договорі застави
- Стаття 584. Зміст договору застави
- Стаття 585. Момент виникнення права застави
- Стаття 586. Користування та розпоряджання предметом застави
- Стаття 587. Обов'язки володільця предмета застави
- Стаття 588. Наступна застава
- Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою
- Стаття 590. Звернення стягнення на предмет застави
- Стаття 591. Реалізація предмета застави
- Стаття 592. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою
- Стаття 593. Припинення права застави
- Стаття 594. Право притримання
- Стаття 595. Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе
- Стаття 596. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор
- Стаття 597. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор
- Стаття 597-1. Право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором
- Стаття 597-2. Об’єкт довірчої власності
- Стаття 597-3. Виникнення довірчої власності
- Стаття 597-4. Користування об’єктом довірчої власності
- Стаття 597-5. Обов’язки користувача
- Стаття 597-6. Правові наслідки порушення зобов’язання боржником
- Стаття 597-7. Обов’язкове звернення стягнення на об’єкт довірчої власності
- Стаття 597-8. Порядок звернення стягнення на об’єкт довірчої власності
- Стаття 597-9. Особливості звернення стягнення на житлові приміщення
- Стаття 597-10. Звернення стягнення на об’єкт довірчої власності на вимогу третіх осіб
- Стаття 597-11. Припинення довірчої власності
- Стаття 597-12. Відступлення прав довірчого власника
- Стаття 597-13. Придбання майна у довірчу власність в інтересах іншої особи
- Стаття 598. Підстави припинення зобов'язання
- Стаття 599. Припинення зобов'язання виконанням
- Стаття 600. Припинення зобов'язання переданням відступного
- Стаття 601. Припинення зобов'язання зарахуванням
- Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог
- Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора
- Стаття 604. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін
- Стаття 605. Припинення зобов'язання прощенням боргу
- Стаття 606. Припинення зобов'язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі
- Стаття 607. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання
- Стаття 608. Припинення зобов'язання смертю фізичної особи
- Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи
- Стаття 610. Порушення зобов'язання
- Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання
- Стаття 612. Прострочення боржника
- Стаття 613. Прострочення кредитора
- Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання
- Стаття 615. Одностороння відмова від зобов'язання
- Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини кредитора
- Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання
- Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб
- Стаття 619. Субсидіарна відповідальність
- Стаття 620. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками
- Стаття 621. Виконання зобов'язання за рахунок боржника
- Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов'язання в натурі
- Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання
- Стаття 624. Збитки і неустойка
- Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання
- Стаття 626. Поняття та види договору
- Стаття 627. Свобода договору
- Стаття 628. Зміст договору
- Стаття 629. Обов'язковість договору
- Стаття 630. Типові умови договору
- Стаття 631. Строк договору
- Стаття 632. Ціна
- Стаття 633. Публічний договір
- Стаття 634. Договір приєднання
- Стаття 635. Попередній договір
- Стаття 636. Договір на користь третьої особи
- Стаття 637. Тлумачення умов договору
- Стаття 638. Укладення договору
- Стаття 639. Форма договору
- Стаття 640. Момент укладення договору
- Стаття 641. Пропозиція укласти договір
- Стаття 642. Прийняття пропозиції
- Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді
- Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді
- Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана із запізненням
- Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах
- Стаття 647. Місце укладення договору
- Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
- Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів
- Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах
- Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору
- Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин
- Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору
- Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору
- Стаття 655. Договір купівлі-продажу
- Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу
- Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу
- Стаття 658. Право продажу товару
- Стаття 658-1. Придбання права на одностороннє розірвання договору
- Стаття 659. Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар
- Стаття 660. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення третьою особою позову про витребування товару
- Стаття 661. Відповідальність продавця у разі відсудження товару у покупця
- Стаття 662. Обов'язок продавця передати товар покупцеві
- Стаття 663. Строк виконання обов'язку передати товар
- Стаття 664. Момент виконання обов'язку продавця передати товар
- Стаття 665. Правові наслідки відмови продавця передати товар
- Стаття 666. Правові наслідки невиконання продавцем обов'язку передати приналежності товару та документи, що стосуються товару
- Стаття 667. Обов'язок продавця зберігати проданий товар
- Стаття 668. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару
- Стаття 669. Кількість товару
- Стаття 670. Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару
- Стаття 671. Асортимент товару
- Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару
- Стаття 673. Якість товару
- Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам законодавства
- Стаття 675. Гарантії якості товару
- Стаття 676. Обчислення гарантійного строку
- Стаття 677. Строк придатності товару
- Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості
- Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець
- Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару
- Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару
- Стаття 681-1. Правові наслідки відкликання товару у покупця
- Стаття 682. Комплектність товару
- Стаття 683. Комплект товару
- Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару
- Стаття 685. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу
- Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку
- Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу
- Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу
- Стаття 689. Обов'язок покупця прийняти товар
- Стаття 690. Зберігання товару, не прийнятого покупцем
- Стаття 691. Ціна товару
- Стаття 692. Оплата товару
- Стаття 693. Попередня оплата товару
- Стаття 694. Продаж товару в кредит
- Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу
- Стаття 696. Страхування товару
- Стаття 697. Збереження права власності за продавцем
- Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продажу
- Стаття 699. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу
- Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар
- Стаття 701. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк
- Стаття 702. Продаж товару за зразками
- Стаття 703. Продаж товарів з використанням автоматів
- Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві
- Стаття 705. Договір найму-продажу
- Стаття 706. Ціна та оплата товару
- Стаття 707. Обмін товару
- Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості
- Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків
- Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни і повернення товару неналежної якості
- Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товару
- Стаття 712. Договір поставки
- Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
- Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
- Стаття 715. Договір міни
- Стаття 716. Правове регулювання міни
- Стаття 717. Договір дарування
- Стаття 718. Предмет договору дарування
- Стаття 719. Форма договору дарування
- Стаття 720. Сторони у договорі дарування
- Стаття 721. Обов'язки дарувальника
- Стаття 722. Прийняття дарунка
- Стаття 723. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
- Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
- Стаття 725. Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи
- Стаття 726. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи
- Стаття 727. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника
- Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування
- Стаття 729. Пожертва
- Стаття 730. Права пожертвувача
- Стаття 731. Договір ренти
- Стаття 732. Форма договору ренти
- Стаття 733. Сторони у договорі ренти
- Стаття 734. Передання майна під виплату ренти
- Стаття 735. Забезпечення виплати ренти
- Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти
- Стаття 737. Форма і розмір ренти
- Стаття 738. Строк виплати ренти
- Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти
- Стаття 740. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти
- Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти
- Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти
- Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк
- Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду)
- Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду)
- Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду)
- Стаття 747. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності
- Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду)
- Стаття 749. Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду)
- Стаття 750. Обов'язок набувача забезпечити відчужувача житлом
- Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача
- Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду)
- Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду)
- Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду)
- Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду)
- Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду)
- Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача
- Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи-набувача
- Стаття 759. Договір найму
- Стаття 760. Предмет договору найму
- Стаття 761. Право передання майна у найм
- Стаття 762. Плата за користування майном
- Стаття 763. Строк договору найму
- Стаття 764. Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму
- Стаття 765. Передання майна наймачеві
- Стаття 766. Правові наслідки непередання майна наймачеві
- Стаття 767. Якість речі, переданої у найм
- Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм
- Стаття 769. Права третіх осіб на річ, передану у найм
- Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм
- Стаття 771. Страхування речі, переданої у найм
- Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі
- Стаття 773. Користування річчю, переданою у найм
- Стаття 774. Піднайм
- Стаття 775. Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, переданою у найм
- Стаття 776. Ремонт речі, переданої у найм
- Стаття 777. Переважні права наймача
- Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм
- Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм
- Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм
- Стаття 781. Припинення договору найму
- Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму
- Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця
- Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача
- Стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору найму
- Стаття 786. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договору найму
- Стаття 787. Договір прокату
- Стаття 788. Предмет договору прокату
- Стаття 789. Плата за прокат речі
- Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату
- Стаття 791. Особливості договору прокату
- Стаття 792. Договір найму земельної ділянки
- Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
- Стаття 794. Державна реєстрація права користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
- Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у найм
- Стаття 796. Надання наймачеві права користування земельною ділянкою
- Стаття 797. Плата за користування
- Стаття 798. Предмет договору найму
- Стаття 799. Форма договору найму транспортного засобу
- Стаття 800. Діяльність наймача транспортного засобу
- Стаття 801. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу
- Стаття 802. Страхування транспортного засобу
- Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу
- Стаття 804. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу
- Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує
- Стаття 806. Договір лізингу
- Стаття 807. Предмет договору лізингу
- Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу
- Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу
- Стаття 810. Договір найму житла
- Стаття 810-1. Оренда житла з викупом
- Стаття 811. Форма договору найму житла
- Стаття 812. Предмет договору найму житла
- Стаття 813. Сторони у договорі найму житла
- Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм
- Стаття 815. Обов'язки наймача житла
- Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним
- Стаття 817. Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло
- Стаття 818. Тимчасові мешканці
- Стаття 819. Ремонт житла, переданого у найм
- Стаття 820. Плата за користування житлом
- Стаття 821. Строк договору найму житла
- Стаття 822. Переважні права наймача житла
- Стаття 823. Договір піднайму житла
- Стаття 824. Заміна наймача у договорі найму житла
- Стаття 825. Розірвання договору найму житла
- Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла
- Стаття 827. Договір позички
- Стаття 828. Форма договору позички
- Стаття 829. Позичкодавець
- Стаття 830. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ у користування
- Стаття 831. Строк договору позички
- Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі
- Стаття 833. Обов'язки користувача
- Стаття 834. Розірвання договору позички
- Стаття 835. Припинення договору позички
- Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею
- Стаття 837. Договір підряду
- Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник
- Стаття 839. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами
- Стаття 840. Виконання роботи з матеріалу замовника
- Стаття 841. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно
- Стаття 842. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу
- Стаття 843. Ціна роботи
- Стаття 844. Кошторис
- Стаття 845. Ощадливість підрядника
- Стаття 846. Строки виконання роботи
- Стаття 847. Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника
- Стаття 848. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника
- Стаття 849. Права замовника під час виконання роботи
- Стаття 850. Сприяння замовника
- Стаття 851. Невиконання замовником обов'язків за договором підряду
- Стаття 852. Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду
- Стаття 853. Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником
- Стаття 854. Порядок оплати роботи
- Стаття 855. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи
- Стаття 856. Право підрядника на притримування
- Стаття 857. Якість роботи
- Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи
- Стаття 859. Гарантія якості роботи
- Стаття 860. Порядок обчислення гарантійного строку
- Стаття 861. Обов'язок підрядника передати інформацію замовникові
- Стаття 862. Конфіденційність одержаної сторонами інформації
- Стаття 863. Позовна давність, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи
- Стаття 864. Початок перебігу позовної давності в окремих випадках
- Стаття 865. Договір побутового підряду
- Стаття 866. Форма договору побутового підряду
- Стаття 867. Гарантії прав замовника
- Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу
- Стаття 869. Публічна пропозиція роботи
- Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу підрядника
- Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника
- Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду
- Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду
- Стаття 874. Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи
- Стаття 875. Договір будівельного підряду
- Стаття 876. Право власності на об'єкт будівництва
- Стаття 877. Проектно-кошторисна документація
- Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації
- Стаття 879. Забезпечення будівництва та оплата робіт
- Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта
- Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва
- Стаття 882. Передання та прийняття робіт
- Стаття 883. Відповідальність підрядника
- Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду
- Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника
- Стаття 886. Відповідальність замовника
- Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
- Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт
- Стаття 889. Обов'язки замовника
- Стаття 890. Обов'язки підрядника
- Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт
- Стаття 892. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
- Стаття 893. Виконання робіт
- Стаття 894. Передання, прийняття та оплата робіт
- Стаття 895. Конфіденційність відомостей про договір
- Стаття 896. Права сторін на результати робіт
- Стаття 897. Обов'язки виконавця
- Стаття 898. Обов'язки замовника
- Стаття 899. Наслідки неможливості досягнення результату
- Стаття 900. Відповідальність виконавця за порушення договору
- Стаття 901. Договір про надання послуг
- Стаття 902. Виконання договору про надання послуг
- Стаття 903. Плата за договором про надання послуг
- Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг
- Стаття 905. Строк договору про надання послуг
- Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг
- Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг
- Стаття 908. Загальні положення про перевезення
- Стаття 909. Договір перевезення вантажу
- Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу
- Стаття 911. Права пасажира
- Стаття 912. Договір чартеру (фрахтування)
- Стаття 913. Перевезення у прямому змішаному сполученні
- Стаття 914. Довгостроковий договір
- Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування
- Стаття 916. Провізна плата
- Стаття 917. Надання транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення
- Стаття 918. Завантаження та вивантаження вантажу
- Стаття 919. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти
- Стаття 920. Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договору перевезення
- Стаття 921. Відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу і відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного засобу
- Стаття 922. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення
- Стаття 923. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу
- Стаття 924. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти
- Стаття 925. Пред'явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення
- Стаття 926. Позови щодо перевезення у закордонному сполученні
- Стаття 927. Страхування вантажів, пасажирів і багажу
- Стаття 928. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира
- Стаття 929. Договір транспортного експедирування
- Стаття 930. Форма договору транспортного експедирування
- Стаття 931. Плата за договором транспортного експедирування
- Стаття 932. Виконання договору транспортного експедирування
- Стаття 933. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові
- Стаття 934. Відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування
- Стаття 935. Відмова від договору транспортного експедирування
- Стаття 936. Договір зберігання
- Стаття 937. Форма договору зберігання
- Стаття 938. Строк зберігання
- Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання
- Стаття 940. Обов'язок прийняти річ на зберігання
- Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками
- Стаття 942. Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі
- Стаття 943. Виконання договору зберігання
- Стаття 944. Користування річчю, переданою на зберігання
- Стаття 945. Зміна умов зберігання
- Стаття 946. Плата за зберігання
- Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання
- Стаття 948. Обов'язок поклажодавця забрати річ після закінчення строку зберігання
- Стаття 949. Обов'язок зберігача повернути річ
- Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі
- Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві
- Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві
- Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця
- Стаття 954. Зберігання за законом
- Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів
- Стаття 956. Поняття товарного складу
- Стаття 957. Договір складського зберігання
- Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними
- Стаття 959. Огляд товару
- Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару
- Стаття 961. Складські документи
- Стаття 962. Подвійне складське свідоцтво
- Стаття 963. Права володільця складського та заставного свідоцтва
- Стаття 964. Передання складського та заставного свідоцтва
- Стаття 965. Просте складське свідоцтво
- Стаття 966. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом
- Стаття 967. Зберігання речі у ломбарді
- Стаття 968. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду
- Стаття 969. Зберігання цінностей у банку
- Стаття 970. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком
- Стаття 971. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком
- Стаття 972. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту
- Стаття 973. Зберігання речей у гардеробі організації
- Стаття 974. Зберігання речей пасажира під час його перевезення
- Стаття 975. Зберігання речей у готелі
- Стаття 976. Зберігання речей, що є предметом спору
- Стаття 977. Зберігання автотранспортних засобів
- Стаття 978. Договір охорони
- Стаття 979. Договір страхування
- Стаття 980. Предмет договору страхування
- Стаття 981. Форма договору страхування
- Стаття 982. Істотні умови договору страхування
- Стаття 983. Момент набрання чинності договором страхування
- Стаття 984. Сторони у договорі страхування
- Стаття 985. Укладення договору страхування на користь третьої особи
- Стаття 986. Співстрахування
- Стаття 987. Договір перестрахування
- Стаття 988. Обов'язки страховика
- Стаття 989. Обов'язки страхувальника
- Стаття 990. Умови та порядок здійснення страхової виплати
- Стаття 991. Відмова від здійснення страхової виплати
- Стаття 992. Відповідальність страховика
- Стаття 993. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки
- Стаття 994. Зміна страхувальника-фізичної особи у договорі страхування
- Стаття 995. Наслідки припинення юридичної особи-страхувальника
- Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника-фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності
- Стаття 997. Припинення договору страхування
- Стаття 998. Недійсність договору страхування
- Стаття 999. Обов'язкове страхування
- Стаття 1000. Договір доручення
- Стаття 1001. Строк договору доручення
- Стаття 1002. Право повіреного на плату
- Стаття 1003. Зміст доручення
- Стаття 1004. Виконання доручення
- Стаття 1005. Особисте виконання договору доручення
- Стаття 1006. Обов'язки повіреного
- Стаття 1007. Обов'язки довірителя
- Стаття 1008. Припинення договору доручення
- Стаття 1009. Наслідки припинення договору доручення
- Стаття 1010. Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи-повіреного
- Стаття 1011. Договір комісії
- Стаття 1012. Умови договору комісії
- Стаття 1013. Комісійна плата
- Стаття 1014. Виконання договору комісії
- Стаття 1015. Субкомісія
- Стаття 1016. Виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою
- Стаття 1017. Відступ від вказівок комітента
- Стаття 1018. Право власності комітента
- Стаття 1019. Право комісіонера на притримання речі
- Стаття 1020. Право комісіонера на відрахування з грошових коштів, що належать комітентові
- Стаття 1021. Обов'язок комісіонера зберігати майно комітента
- Стаття 1022. Звіт комісіонера
- Стаття 1023. Прийняття комітентом виконання за договором комісії
- Стаття 1024. Право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору комісії
- Стаття 1025. Право комітента на відмову від договору комісії
- Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії
- Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи-комісіонера
- Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії
- Стаття 1029. Договір управління майном
- Стаття 1030. Предмет договору управління майном
- Стаття 1031. Форма договору управління майном
- Стаття 1032. Установник управління
- Стаття 1033. Управитель
- Стаття 1034. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане в управління
- Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном
- Стаття 1036. Строк договору управління майном
- Стаття 1037. Права та обов'язки управителя
- Стаття 1038. Здійснення управління майном
- Стаття 1039. Передання в управління майна, що є предметом договору застави
- Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління
- Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі
- Стаття 1042. Право управителя на плату
- Стаття 1043. Відповідальність управителя
- Стаття 1044. Припинення договору управління майном
- Стаття 1045. Особливості управління цінними паперами
- Стаття 1046. Договір позики
- Стаття 1047. Форма договору позики
- Стаття 1048. Проценти за договором позики
- Стаття 1049. Обов'язок позичальника повернути позику
- Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником
- Стаття 1051. Оспорювання договору позики
- Стаття 1052. Забезпечення виконання зобов'язання позичальником
- Стаття 1053. Новація боргу у позикове зобов'язання
- Стаття 1054. Кредитний договір
- Стаття 1055. Форма кредитного договору
- Стаття 1056. Відмова від надання або одержання кредиту
- Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором
- Стаття 1057. Комерційний кредит
- Стаття 1057-1. Правові наслідки недійсності кредитного договору
- Стаття 1058. Договір банківського вкладу
- Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу
- Стаття 1060. Види банківських вкладів
- Стаття 1061. Проценти на банківський вклад
- Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою
- Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи
- Стаття 1064. Ощадна книжка
- Стаття 1065. Ощадний (депозитний) сертифікат
- Стаття 1066. Договір банківського рахунка
- Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка
- Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком
- Стаття 1069. Кредитування рахунка
- Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку
- Стаття 1071. Підстави списання грошових коштів з рахунка
- Стаття 1072. Черговість списання грошових коштів з рахунка
- Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта
- Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
- Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка
- Стаття 1075-1. Внесення змін до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження
- Стаття 1076. Банківська таємниця
- Стаття 1076-1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)
- Стаття 1076-2. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)
- Стаття 1076-3. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)
- Стаття 1076-4. Обмеження щодо розпоряджання коштами на рахунку умовного зберігання (ескроу)
- Стаття 1076-5. Винагорода банку за договором рахунка умовного зберігання (ескроу)
- Стаття 1076-6. Статус грошових коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу)
- Стаття 1076-7. Внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу)
- Стаття 1076-8. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)
- Стаття 1077. Поняття договору факторингу
- Стаття 1078. Предмет договору факторингу
- Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу
- Стаття 1080. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги
- Стаття 1081. Відповідальність клієнта перед фактором
- Стаття 1082. Виконання боржником грошової вимоги факторові
- Стаття 1083. Наступне відступлення права грошової вимоги
- Стаття 1084. Права фактора
- Стаття 1085. Зустрічні вимоги боржника
- Стаття 1086. Захист прав боржника
- Стаття 1087. Форми розрахунків
- Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків
- Стаття 1089. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень
- Стаття 1090. Умови виконання банком платіжного доручення
- Стаття 1091. Виконання платіжного доручення
- Стаття 1092. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення
- Стаття 1093. Акредитив
- Стаття 1094. Відкличний акредитив
- Стаття 1095. Безвідкличний акредитив
- Стаття 1096. Виконання акредитива
- Стаття 1097. Відповідальність банку, що виконує акредитив
- Стаття 1098. Закриття акредитива
- Стаття 1099. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями
- Стаття 1100. Виконання інкасового доручення
- Стаття 1101. Повідомлення про проведені операції
- Стаття 1102. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
- Стаття 1103. Оплата чека
- Стаття 1104. Інкасування чека
- Стаття 1105. Повідомлення про несплату чека
- Стаття 1106. Наслідки несплати чека
- Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
- Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності
- Стаття 1109. Ліцензійний договір
- Стаття 1110. Строк ліцензійного договору
- Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір
- Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності
- Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
- Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
- Стаття 1115. Договір комерційної концесії
- Стаття 1116. Предмет договору комерційної концесії
- Стаття 1117. Сторони в договорі комерційної концесії
- Стаття 1118. Форма договору комерційної концесії
- Стаття 1119. Договір комерційної субконцесії
- Стаття 1120. Обов'язки правоволодільця
- Стаття 1121. Обов'язки користувача
- Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії
- Стаття 1123. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред'являються до користувача
- Стаття 1124. Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк
- Стаття 1125. Зміна договору комерційної концесії
- Стаття 1126. Припинення договору комерційної концесії
- Стаття 1127. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін
- Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця
- Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії
- Стаття 1130. Договір про спільну діяльність
- Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність
- Стаття 1132. Договір простого товариства
- Стаття 1133. Вклади учасників
- Стаття 1134. Спільне майно учасників
- Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників
- Стаття 1136. Право учасника на інформацію
- Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників
- Стаття 1138. Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями
- Стаття 1139. Розподіл прибутку
- Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора
- Стаття 1141. Припинення договору простого товариства
- Стаття 1142. Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору
- Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений
- Стаття 1144. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу
- Стаття 1145. Зміст завдання
- Стаття 1146. Строк (термін) виконання завдання
- Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди
- Стаття 1148. Правові наслідки виконання завдання
- Стаття 1149. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди
- Стаття 1150. Право на оголошення конкурсу
- Стаття 1151. Умови конкурсу
- Стаття 1152. Зміна умов конкурсу
- Стаття 1153. Відмова від проведення конкурсу
- Стаття 1154. Переможець конкурсу
- Стаття 1155. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс
- Стаття 1156. Права переможця конкурсу
- Стаття 1157. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс
- Стаття 1158. Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
- Стаття 1159. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
- Стаття 1160. Відшкодування витрат, понесених особою у зв'язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
- Стаття 1161. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи
- Стаття 1162. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи
- Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
- Стаття 1164. Наслідки неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
- Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
- Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду
- Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду
- Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи
- Стаття 1169. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист
- Стаття 1170. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно
- Стаття 1171. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності
- Стаття 1172. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою
- Стаття 1173. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування
- Стаття 1174. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування
- Стаття 1175. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності
- Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду
- Стаття 1177. Відшкодування (компенсація) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення
- Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою
- Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
- Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності
- Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами
- Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами
- Стаття 1183. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав
- Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою
- Стаття 1185. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена
- Стаття 1186. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
- Стаття 1187. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
- Стаття 1188. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки
- Стаття 1189. Відшкодування ядерної шкоди
- Стаття 1190. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами
- Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи
- Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого
- Стаття 1193. Урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди
- Стаття 1194. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність
- Стаття 1195. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я
- Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань
- Стаття 1197. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором
- Стаття 1198. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи-підприємця
- Стаття 1199. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи
- Стаття 1200. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого
- Стаття 1201. Відшкодування витрат на поховання
- Стаття 1202. Порядок відшкодування шкоди
- Стаття 1203. Збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності
- Стаття 1204. Зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу особи, яка завдала шкоди
- Стаття 1205. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов'язаної відшкодувати шкоду
- Стаття 1206. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину
- Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину
- Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати
- Стаття 1209. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, робіт (послуг)
- Стаття 1210. Особи, зобов'язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
- Стаття 1211. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, робіт (послуг)
- Стаття 1211-1. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном
- Стаття 1212. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави
- Стаття 1213. Повернення в натурі безпідставно набутого майна
- Стаття 1214. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання
- Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню
- Стаття 1216. Поняття спадкування
- Стаття 1217. Види спадкування
- Стаття 1218. Склад спадщини
- Стаття 1219. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини
- Стаття 1220. Відкриття спадщини
- Стаття 1221. Місце відкриття спадщини
- Стаття 1222. Спадкоємці
- Стаття 1223. Право на спадкування
- Стаття 1224. Усунення від права на спадкування
- Стаття 1225. Спадкування права на земельну ділянку
- Стаття 1226. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності
- Стаття 1227. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві
- Стаття 1228. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі)
- Стаття 1229. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування)
- Стаття 1230. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки
- Стаття 1231. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем
- Стаття 1232. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця
- Стаття 1232-1. Спадкування прав та обов'язків за договором оренди житла з викупом
- Стаття 1233. Поняття заповіту
- Стаття 1234. Право на заповіт
- Стаття 1235. Право заповідача на призначення спадкоємців
- Стаття 1236. Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом
- Стаття 1237. Право заповідача на заповідальний відказ
- Стаття 1238. Предмет заповідального відказу
- Стаття 1239. Втрата чинності заповідальним відказом
- Стаття 1240. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов'язків
- Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині
- Стаття 1242. Заповіт з умовою
- Стаття 1243. Заповіт подружжя
- Стаття 1244. Підпризначення спадкоємця
- Стаття 1245. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом
- Стаття 1246. Встановлення сервітуту у заповіті
- Стаття 1247. Загальні вимоги до форми заповіту
- Стаття 1248. Посвідчення заповіту нотаріусом
- Стаття 1249. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів
- Стаття 1250. Оголошення нотаріусом секретного заповіту
- Стаття 1251. Посвідчення заповіту посадовою особою органу місцевого самоврядування
- Стаття 1252. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою
- Стаття 1253. Посвідчення заповіту при свідках
- Стаття 1254. Право заповідача на скасування та зміну заповіту
- Стаття 1255. Таємниця заповіту
- Стаття 1256. Тлумачення заповіту
- Стаття 1257. Недійсність заповіту
- Стаття 1258. Черговість спадкування за законом
- Стаття 1259. Зміна черговості одержання права на спадкування
- Стаття 1260. Спадкування усиновленими та усиновлювачами
- Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом
- Стаття 1262. Друга черга спадкоємців за законом
- Стаття 1263. Третя черга спадкоємців за законом
- Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом
- Стаття 1265. П'ята черга спадкоємців за законом
- Стаття 1266. Спадкування за правом представлення
- Стаття 1267. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом
- Стаття 1268. Прийняття спадщини
- Стаття 1269. Подання заяви про прийняття спадщини
- Стаття 1270. Строки для прийняття спадщини
- Стаття 1271. Прийняття заповідального відказу
- Стаття 1272. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини
- Стаття 1273. Право на відмову від прийняття спадщини
- Стаття 1274. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи
- Стаття 1275. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини
- Стаття 1276. Перехід права на прийняття спадщини
- Стаття 1277. Відумерлість спадщини
- Стаття 1278. Поділ спадщини між спадкоємцями
- Стаття 1279. Переважне право окремих спадкоємців на виділ їм спадкового майна в натурі
- Стаття 1280. Перерозподіл спадщини
- Стаття 1281. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців
- Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора
- Стаття 1283. Охорона спадкового майна
- Стаття 1284. Охорона спадкового майна виконавцем заповіту
- Стаття 1285. Управління спадщиною
- Стаття 1286. Право заповідача на призначення виконавця заповіту
- Стаття 1287. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців
- Стаття 1288. Призначення виконавця заповіту нотаріусом
- Стаття 1289. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту
- Стаття 1290. Повноваження виконавця заповіту
- Стаття 1291. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень
- Стаття 1292. Контроль за виконанням заповіту
- Стаття 1293. Право на оскарження дій виконавця заповіту
- Стаття 1294. Строк чинності повноважень виконавця заповіту
- Стаття 1295. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень
- Стаття 1296. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину
- Стаття 1297. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину
- Стаття 1298. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину
- {Статтю 1299 виключено на підставі Закону № 402-VII від 04.07.2013}
- Стаття 1300. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину
- Стаття 1301. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину
- Стаття 1302. Поняття спадкового договору
- Стаття 1303. Сторони у спадковому договорі
- Стаття 1304. Форма спадкового договору
- Стаття 1305. Обов'язки набувача у спадковому договорі
- Стаття 1306. Особливості спадкового договору з участю подружжя
- Стаття 1307. Забезпечення виконання спадкового договору
- Стаття 1308. Розірвання спадкового договору
- Прикінцеві та перехідні положення
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.
