Договір підряду на виготовлення меблів

У контексті українського законодавства, договір підряду на виготовлення меблів базується на загальних положеннях про договір підряду, викладених у Цивільному кодексі України. Однак, він має свої специфічні особливості, пов’язані з природою меблевого виробництва. Цей договір може мати різні форми та види, залежно від конкретних обставин та потреб сторін. Наприклад, він може бути складений для виготовлення окремого предмета меблів, такого як шафа чи стіл, або ж для створення цілого комплекту меблів для офісу чи житлового приміщення.

Основна мета договору підряду на виготовлення меблів – це чітке визначення усіх аспектів співпраці між замовником та виконавцем. Це включає в себе детальний опис меблів, які мають бути виготовлені, матеріали, які будуть використовуватися, терміни виконання робіт, вартість послуг та порядок оплати. Крім того, договір повинен передбачати процедуру приймання-передачі готової продукції та умови гарантійного обслуговування.

Складання договору підряду на виготовлення меблів зазвичай ініціюється, коли клієнт звертається до меблевої компанії або приватного майстра з бажанням замовити виготовлення меблів за індивідуальним проектом. У такому випадку сторонами договору виступають замовник (фізична або юридична особа, яка бажає отримати меблі) та підрядник (меблева компанія або приватний майстер, який береться за виконання замовлення).

При оформленні договору підряду на виготовлення меблів важливо дотримуватися певних вимог. По-перше, договір повинен бути складений у письмовій формі та підписаний обома сторонами. У документі необхідно чітко вказати повні реквізити сторін, включаючи їхні назви (для юридичних осіб) або ПІБ (для фізичних осіб), адреси, контактні дані та, за необхідності, банківські реквізити.

Особливу увагу слід приділити опису предмета договору. Тут важливо максимально детально описати меблі, які мають бути виготовлені, включаючи їх розміри, форму, колір, матеріали, фурнітуру та інші специфічні характеристики. Бажано додати до договору ескізи або креслення меблів, які стануть невід’ємною частиною документа.

Процес складання договору підряду на виготовлення меблів зазвичай починається з обговорення всіх деталей між замовником та виконавцем. На цьому етапі важливо узгодити всі технічні та фінансові аспекти майбутньої співпраці. Після досягнення домовленостей, виконавець (або його юрист) складає проект договору, який потім надається замовнику для ознайомлення та внесення можливих коректив.

Важливо зазначити, що договір підряду на виготовлення меблів повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Зокрема, він має містити всі істотні умови, передбачені Цивільним кодексом для договорів підряду. Крім того, в договорі слід передбачити механізми вирішення можливих спорів між сторонами, наприклад, шляхом переговорів або через судові інстанції.

У підсумку, договір підряду на виготовлення меблів є важливим юридичним інструментом, який дозволяє регулювати складні відносини між замовником та виконавцем у процесі створення меблевих виробів. Правильно складений договір допомагає уникнути непорозумінь та конфліктів, забезпечує захист інтересів обох сторін та сприяє успішному завершенню проекту з виготовлення меблів.

Приклади

Договір підряду на виготовлення меблів

м. Київ “15” липня 2024 року

Товариство з обмеженою відповідальністю “МеблеМайстер”, в особі директора Петренка Івана Васильовича, що діє на підставі Статуту, далі – “Підрядник”, з однієї сторони, та

Іванова Марія Олексіївна, паспорт серії АБ 123456, виданий Шевченківським РВ УМВС України в м. Києві 01.01.2010 р., що проживає за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 1, кв. 1, далі – “Замовник”, з іншої сторони,

разом іменовані “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, зокрема статтями 837-864, уклали цей Договір підряду на виготовлення меблів (далі – “Договір”) про наступне:

1.1. Підрядник зобов’язується виготовити та передати у власність Замовника меблі (далі – “Товар”) відповідно до Специфікації (Додаток 1 до цього Договору), а Замовник зобов’язується прийняти Товар і оплатити його на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Специфікація Товару є невід’ємною частиною цього Договору та містить детальний опис меблів, включаючи розміри, матеріали, колір, фурнітуру та інші характеристики.

2. Ціна Договору та порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість Товару за цим Договором становить 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ – 8 333 (вісім тисяч триста тридцять три) гривні 33 копійки.

2.2. Оплата здійснюється Замовником у такому порядку:

• Аванс у розмірі 30% від загальної вартості Товару, що становить 15 000 (п’ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, сплачується протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання цього Договору;
• Остаточний розрахунок у розмірі 70% від загальної вартості Товару, що становить 35 000 (тридцять п’ять тисяч) гривень 00 копійок, здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів після підписання Акту приймання-передачі Товару.

3. Строки виконання робіт

3.1. Підрядник зобов’язується виготовити та передати Товар Замовнику протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання авансового платежу.

3.2. Дата фактичної передачі Товару фіксується в Акті приймання-передачі, який підписується обома Сторонами.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Підрядник зобов’язаний:

• Виготовити Товар відповідно до Специфікації та у встановлені Договором строки;
• Забезпечити належну якість Товару;
• Усунути за власний рахунок недоліки Товару, виявлені при прийманні або протягом гарантійного строку.

4.2. Замовник зобов’язаний:

• Своєчасно оплатити Товар згідно з умовами цього Договору;
• Прийняти Товар за кількістю та якістю в порядку, передбаченому цим Договором.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За порушення строків виготовлення та передачі Товару Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості несвоєчасно виготовленого Товару за кожен день прострочення.

5.2. За порушення строків оплати Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

6. Гарантійні зобов’язання

6.1. Гарантійний строк на Товар становить 12 (дванадцять) місяців з дати підписання Акту приймання-передачі.

6.2. Протягом гарантійного строку Підрядник зобов’язується безоплатно усувати недоліки Товару, які виникли з його вини.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. Строк дії Договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9. Заключні положення

9.1. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткових угод.

10. Реквізити та підписи Сторін

Підрядник: ТОВ “МеблеМайстер” Код ЄДРПОУ: 12345678 Адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10 п/р UA123456789000000000000000000 в АТ “Ощадбанк” МФО 300465

Директор І.В. Петренко

Замовник: Іванова Марія Олексіївна Паспорт: АБ 123456, виданий Шевченківським РВ УМВС України в м. Києві 01.01.2010 р. Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 1, кв. 1 ІПН: 1234567890

М.О. Іванова

ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ

Місто , (дата)

Ми, що нижче підписалися, (далі – “Замовник”), що проживає за адресою: , з одного боку, та (далі – “Підрядник”), що проживає за адресою: , з іншого боку, уклали цей договір підряду на виготовлення меблів (далі – “Договір”) про наступне:

1. Предмет Договору 1.1. Підрядник зобов’язується виготовити та передати Замовнику меблі відповідно до специфікації, що додається до цього Договору (далі – “Специфікація”), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виготовлені меблі відповідно до умов цього Договору.
2. Якість та вимоги до меблів 2.1. Меблі повинні відповідати встановленим в Україні стандартам якості та специфікації, що додається до цього Договору. 2.2. Матеріали для виготовлення меблів повинні бути новими та відповідати узгодженим з Замовником зразкам.
3. Термін виконання робіт 3.1. Підрядник зобов’язується виконати роботи з виготовлення меблів та передати їх Замовнику до (дата). 3.2. У разі порушення терміну виконання робіт, Підрядник зобов’язується сплатити пеню у розмірі % від вартості робіт за кожен день прострочення.
4. Вартість робіт та порядок розрахунків 4.1. Загальна вартість робіт за цим Договором становить гривень. 4.2. Замовник зобов’язується здійснити оплату в два етапи: аванс у розмірі % від загальної вартості робіт протягом днів з моменту підписання цього Договору та остаточний розрахунок протягом днів після прийняття виготовлених меблів.
5. Порядок приймання-передачі меблів 5.1. Після завершення робіт Підрядник повідомляє Замовника про готовність меблів до передачі. 5.2. Замовник зобов’язується оглянути меблі протягом днів з моменту отримання повідомлення від Підрядника. 5.3. У разі відсутності претензій з боку Замовника, сторони підписують акт приймання-передачі меблів. 5.4. У разі виявлення дефектів або невідповідностей меблів специфікації, Замовник має право вимагати усунення недоліків або зменшення вартості робіт.
6. Відповідальність сторін 6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 6.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди, спори підлягають вирішенню в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
7. Інші умови 7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. 7.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані сторонами. 7.3. Сторони підтверджують, що всі умови цього Договору зрозумілі та відповідають їхнім волевиявленням.
8. Реквізити сторін

Замовник:

(ПІБ, адреса, контактні дані)

Підрядник:

(ПІБ, адреса, контактні дані)

Підписи сторін:

(підпис Замовника)

(підпис Підрядника)

Додаток: Специфікація меблів.

Договір підряду на виготовлення меблів

Цей Договір підряду (далі – “Договір”) укладається між:

• [ПІБ Замовника], [Місце проживання Замовника], який/яка в подальшому буде називатися “Замовник”, з одного боку,
• [Назва Виконавця], [Місцезнаходження Виконавця], в особі [ПІБ представника Виконавця], який/яка діє на підставі [Статут/Довіреність], який/я в подальшому буде називатися “Виконавець”, з іншого боку.

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується виготовити меблі (далі – “Товар”) згідно з [Специфікацією] (додаток №1 до цього Договору), яка є невід’ємною частиною цього Договору. 1.2. Товар виготовляється з матеріалів, погоджених Замовником у Додатку №1 до цього Договору.

2. Вартість та порядок оплати

2.1. Загальна вартість Товару становить [сума] гривень. 2.2. Оплата Товару здійснюється таким чином:

• [Опис способу оплати 1].
• [Опис способу оплати 2].
• [Інші способи оплати]. 2.3. Оплата вважається здійсненою з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

3. Строк виконання робіт

3.1. Виконавець зобов’язується виготовити Товар та передати його Замовнику протягом [кількість днів/тижнів/місяців] з моменту підписання цього Договору та отримання авансового платежу. 3.2. Загальний строк виконання робіт може бути змінений за письмовою згодою Сторін.

4. Приймання-передача Товару

4.1. Товар вважається прийнятим Замовником після підписання Сторонами Акту прийому-передачі Товару. 4.2. У разі виявлення дефектів Товару Замовник протягом [кількість днів] з моменту його прийняття має право повідомити про це Виконавця. 4.3. Виконавець зобов’язується усунути дефекти Товару протягом [кількість днів] з моменту отримання повідомлення від Замовника.

5. Гарантія

5.1. Виконавець надає гарантію на Товар протягом [кількість днів/місяців/років] з моменту його прийняття Замовником. 5.2. Гарантія не поширюється на дефекти Товару, що виникли внаслідок його неправильного використання або зберігання.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України. 6.2. За прострочку виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні неустойку в розмірі [відсоток]% від суми простроченого зобов’язання за кожен день прострочки.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 7.2. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів, він передається на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

8. Інші умови

8.1. Цей Договір складено у [кількість] екземплярах, які мають однакову юридичну силу. 8.2. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у письмовій формі та підписуються Сторонами.

[Підпис Замовника]

[Підпис Виконавця]

Ось шаблон Договір підряду на виготовлення меблів, що відповідає законодавству України:

Договір підряду на виготовлення меблів

Між [ПІБ замовника або назвою юридичної особи замовника], зареєстрованою за адресою [адреса замовника], з одного боку, та [ПІБ підрядника або назвою юридичної особи підрядника], зареєстрованою за адресою [адреса підрядника], з іншого боку, укладено наступну угоду.

1. Предмет договору

Підрядник зобов’язується виготовити та передати замовнику меблі, що відповідають вимогам та характеристикам, зазначеним у додатку 1 до цього договору. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виготовлені меблі.

2. Терміни виконання

Підрядник зобов’язується виготовити меблі та передати їх замовнику протягом [термін виконання] з дати підписання цього договору.

3. Вартість робіт

Вартість виготовлення меблів становить [вартість робіт] гривень, включаючи ПДВ.

4. Умови оплати

Оплата виготовлених меблів здійснюється у дві частини: [розмір авансу] гривень – аванс, що сплачується у термін [термін сплати авансу] з дати підписання цього договору, та [розмір остаточної оплати] гривень – остаточна оплата, що сплачується у термін [термін сплати остаточної оплати] з дати передачі меблів.

5. Гарантії та відповідальність

Підрядник гарантує, що виготовлені меблі відповідають вимогам та характеристикам, зазначеним у додатку 1 до цього договору. У разі виявлення дефектів або несумісності меблів з вимогами, підрядник зобов’язується виправити їх або виготовити нові меблі за свій рахунок. Підрядник несе відповідальність за якість виготовлених меблів у порядку, встановленому законодавством України.

6. Територія дії

Договір діє на території України.

7. Законодавство

Договір регулюється законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України.

8. Спірні питання

У разі виникнення спірних питань, сторони зобов’язані вирішувати їх шляхом переговорів. У разі невирішення спірних питань шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку.

9. Термін дії

Договір набирає чинності з дати підписання та діє до повного виконання зобов’язань сторонами.

10. Зміни та доповнення

Договір може бути змінений або доповнений лише за взаємною згодою сторін.

У свідчення чого, сторони підписали цей договір у двох екземплярах, по одному для кожної сторони.

Замовник: [ПІБ замовника або підпис представника юридичної особи замовника] Підрядник: [ПІБ підрядника або підпис представника юридичної особи підрядника]

Дата підписання: [дата підписання договору]

Додаток 1. Характеристики меблів

• Тип меблів: [тип меблів]
• Матеріал: [матеріал]
• Розміри: [розміри]
• Колір: [колір]
• Інші характеристики: [інші характеристики]

Приклад заповнення:

Договір підряду на виготовлення меблів

Між Іваненко Петром Миколайовичем, зареєстрованою за адресою м. Київ, вул. Шевченка, 25, з одного боку, та ТОВ “Меблевий дім”, зареєстрованою за адресою м. Київ, вул. Лесі Українки, 10, з іншого боку, укладено наступну угоду.

…

Додаток 1. Характеристики меблів

• Тип меблів: кухонний гарнітур
• Матеріал: деревина
• Розміри: 2500х1500х800 мм
• Колір: білий
• Інші характеристики: з комплектом аксесуарів (шухляди, полиці).