Договір підряду на виготовлення вікон

У контексті українського законодавства, договір підряду на виготовлення вікон базується на загальних положеннях про договір підряду, викладених у Цивільному кодексі України. Однак, він має свої специфічні особливості, пов’язані з технологією виробництва вікон та їх монтажу. Цей договір може мати різні форми та види, залежно від конкретних обставин та потреб сторін. Наприклад, він може бути складений для виготовлення та встановлення вікон у приватному будинку, квартирі або офісному приміщенні.

Основна мета договору підряду на виготовлення вікон полягає у чіткому визначенні всіх аспектів співпраці між замовником та виконавцем. Це включає детальний опис віконних конструкцій, які мають бути виготовлені та встановлені, матеріали, які будуть використовуватися (наприклад, ПВХ, дерево, алюміній), технічні характеристики (такі як коефіцієнт теплопровідності, звукоізоляція), терміни виконання робіт, вартість послуг та порядок оплати. Крім того, договір повинен передбачати процедуру приймання-передачі готової продукції та умови гарантійного обслуговування.

Складання договору підряду на виготовлення вікон зазвичай ініціюється, коли клієнт звертається до компанії-виробника вікон або будівельної фірми з бажанням замовити виготовлення та встановлення віконних конструкцій. У такому випадку сторонами договору виступають замовник (фізична або юридична особа, яка бажає отримати вікна) та підрядник (компанія або приватний підприємець, який береться за виконання замовлення).

При оформленні договору підряду на виготовлення вікон важливо дотримуватися певних вимог. По-перше, договір повинен бути складений у письмовій формі та підписаний обома сторонами. У документі необхідно чітко вказати повні реквізити сторін, включаючи їхні назви (для юридичних осіб) або ПІБ (для фізичних осіб), адреси, контактні дані та, за необхідності, банківські реквізити.

Особливу увагу слід приділити опису предмета договору. Тут важливо максимально детально описати вікна, які мають бути виготовлені та встановлені, включаючи їх розміри, форму, тип профілю, склопакети, фурнітуру та інші специфічні характеристики. Бажано додати до договору ескізи або креслення вікон, які стануть невід’ємною частиною документа.

Процес складання договору підряду на виготовлення вікон зазвичай починається з обговорення всіх деталей між замовником та виконавцем. На цьому етапі важливо узгодити всі технічні та фінансові аспекти майбутньої співпраці. Після досягнення домовленостей, виконавець (або його юрист) складає проект договору, який потім надається замовнику для ознайомлення та внесення можливих коректив.

Важливо зазначити, що договір підряду на виготовлення вікон повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Зокрема, він має містити всі істотні умови, передбачені Цивільним кодексом для договорів підряду. Крім того, в договорі слід передбачити механізми вирішення можливих спорів між сторонами, наприклад, шляхом переговорів або через судові інстанції.

У контексті виготовлення вікон особливу увагу слід приділити питанням якості та відповідності продукції державним стандартам. Договір повинен містити посилання на відповідні ДСТУ та інші нормативні документи, які регулюють виробництво та встановлення віконних конструкцій в Україні.

Окремо варто відзначити важливість включення до договору положень про гарантійні зобов’язання виконавця. Зазвичай на вікна та монтажні роботи надається гарантія терміном від 1 до 5 років, протягом якого виконавець зобов’язується безкоштовно усувати виявлені дефекти.

У підсумку, договір підряду на виготовлення вікон є важливим юридичним інструментом, який дозволяє регулювати складні відносини між замовником та виконавцем у процесі створення та встановлення віконних конструкцій. Правильно складений договір допомагає уникнути непорозумінь та конфліктів, забезпечує захист інтересів обох сторін та сприяє успішному завершенню проекту з виготовлення та встановлення вікон.

Приклади

Договір підряду на виготовлення вікон

м. Київ “20” липня 2024 року

Товариство з обмеженою відповідальністю “ВікноПлюс”, в особі директора Коваленка Петра Михайловича, що діє на підставі Статуту, далі – “Підрядник”, з однієї сторони, та

Сидоренко Олена Василівна, паспорт серії КМ 987654, виданий Дніпровським РВ УМВС України в м. Києві 05.05.2015 р., що проживає за адресою: м. Київ, вул. Лесі Українки, 15, кв. 7, далі – “Замовник”, з іншої сторони,

разом іменовані “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, зокрема статтями 837-864, уклали цей Договір підряду на виготовлення вікон (далі – “Договір”) про наступне:

1.1. Підрядник зобов’язується виготовити, доставити та встановити віконні конструкції (далі – “Товар”) відповідно до Специфікації (Додаток 1 до цього Договору), а Замовник зобов’язується прийняти Товар і оплатити його на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Специфікація Товару є невід’ємною частиною цього Договору та містить детальний опис віконних конструкцій, включаючи розміри, тип профілю, склопакети, фурнітуру та інші характеристики.

2. Ціна Договору та порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість Товару та робіт з його встановлення за цим Договором становить 75 000 (сімдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ – 12 500 (дванадцять тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок.

2.2. Оплата здійснюється Замовником у такому порядку:

• Аванс у розмірі 50% від загальної вартості, що становить 37 500 (тридцять сім тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок, сплачується протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання цього Договору;
• Остаточний розрахунок у розмірі 50% від загальної вартості, що становить 37 500 (тридцять сім тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок, здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів після підписання Акту виконаних робіт.

3. Строки виконання робіт

3.1. Підрядник зобов’язується виготовити, доставити та встановити Товар протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати отримання авансового платежу.

3.2. Дата фактичного завершення робіт фіксується в Акті виконаних робіт, який підписується обома Сторонами.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Підрядник зобов’язаний:

• Виготовити Товар відповідно до Специфікації та у встановлені Договором строки;
• Забезпечити відповідність Товару вимогам ДСТУ Б В.2.6-15:2011 “Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови”;
• Здійснити доставку та монтаж Товару за адресою Замовника;
• Усунути за власний рахунок недоліки Товару, виявлені при прийманні або протягом гарантійного строку.

4.2. Замовник зобов’язаний:

• Своєчасно оплатити Товар та роботи згідно з умовами цього Договору;
• Забезпечити доступ Підрядника до місця встановлення вікон;
• Прийняти Товар та роботи за кількістю та якістю в порядку, передбаченому цим Договором.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За порушення строків виготовлення, доставки та встановлення Товару Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості несвоєчасно виконаних робіт за кожен день прострочення.

5.2. За порушення строків оплати Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

6. Гарантійні зобов’язання

6.1. Гарантійний строк на Товар та монтажні роботи становить 36 (тридцять шість) місяців з дати підписання Акту виконаних робіт.

6.2. Протягом гарантійного строку Підрядник зобов’язується безоплатно усувати недоліки Товару та монтажних робіт, які виникли з його вини.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. Строк дії Договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9. Заключні положення

9.1. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткових угод.

10. Реквізити та підписи Сторін

Підрядник: ТОВ “ВікноПлюс” Код ЄДРПОУ: 87654321 Адреса: 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 5 п/р UA987654321000000000000000000 в АТ КБ “ПриватБанк” МФО 305299

Директор П.М. Коваленко

Замовник: Сидоренко Олена Василівна Паспорт: КМ 987654, виданий Дніпровським РВ УМВС України в м. Києві 05.05.2015 р. Адреса: м. Київ, вул. Лесі Українки, 15, кв. 7 ІПН: 2345678901

О.В. Сидоренко

ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОН

Місто , (дата)

Ми, що нижче підписалися, (далі – “Замовник”), що проживає за адресою: , з одного боку, та (далі – “Підрядник”), що проживає за адресою: , з іншого боку, уклали цей договір підряду на виготовлення вікон (далі – “Договір”) про наступне:

1. Підрядник зобов’язується виготовити та передати Замовнику вікна відповідно до технічної специфікації, що додається до цього Договору (далі – “Специфікація”), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виготовлені вікна відповідно до умов цього Договору.
2. Вікна повинні відповідати державним стандартам якості, встановленим в Україні, а також специфікації, що додається до цього Договору. Матеріали для виготовлення вікон повинні бути новими та відповідати узгодженим з Замовником зразкам.
3. Підрядник зобов’язується виконати роботи з виготовлення вікон та передати їх Замовнику до (дата). У разі порушення терміну виконання робіт, Підрядник зобов’язується сплатити пеню у розмірі % від вартості робіт за кожен день прострочення.
4. Загальна вартість робіт за цим Договором становить гривень. Замовник зобов’язується здійснити оплату в два етапи: аванс у розмірі % від загальної вартості робіт протягом днів з моменту підписання цього Договору та остаточний розрахунок протягом днів після прийняття виготовлених вікон.
5. Після завершення робіт Підрядник повідомляє Замовника про готовність вікон до передачі. Замовник зобов’язується оглянути вікна протягом днів з моменту отримання повідомлення від Підрядника. У разі відсутності претензій з боку Замовника, сторони підписують акт приймання-передачі вікон. У разі виявлення дефектів або невідповідностей вікон специфікації, Замовник має право вимагати усунення недоліків або зменшення вартості робіт.
6. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Усі спори, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди, спори підлягають вирішенню в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
7. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані сторонами. Сторони підтверджують, що всі умови цього Договору зрозумілі та відповідають їхнім волевиявленням.
8. Реквізити сторін

Замовник:

(ПІБ, адреса, контактні дані)

Підрядник:

(ПІБ, адреса, контактні дані)

Підписи сторін:

(підпис Замовника)

(підпис Підрядника)

Додаток: Специфікація вікон.

Договір підряду на виготовлення вікон

Цей Договір підряду (далі – “Договір”) укладається між:

• [ПІБ Замовника], [Місце проживання Замовника], який/яка в подальшому буде називатися “Замовник”, з одного боку,
• [Назва Виконавця], [Місцезнаходження Виконавця], в особі [ПІБ представника Виконавця], який/яка діє на підставі [Статут/Довіреність], який/я в подальшому буде називатися “Виконавець”, з іншого боку.

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується виготовити вікна (далі – “Товар”) згідно з [Специфікацією] (додаток №1 до цього Договору), яка є невід’ємною частиною цього Договору. 1.2. Товар виготовляється з матеріалів, погоджених Замовником у Додатку №1 до цього Договору.

2. Вартість та порядок оплати

2.1. Загальна вартість Товару становить [сума] гривень. 2.2. Оплата Товару здійснюється таким чином:

• [Опис способу оплати 1].
• [Опис способу оплати 2].
• [Інші способи оплати]. 2.3. Оплата вважається здійсненою з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

3. Строк виконання робіт

3.1. Виконавець зобов’язується виготовити Товар та передати його Замовнику протягом [кількість днів/тижнів/місяців] з моменту підписання цього Договору та отримання авансового платежу. 3.2. Загальний строк виконання робіт може бути змінений за письмовою згодою Сторін.

4. Приймання-передача Товару

4.1. Товар вважається прийнятим Замовником після підписання Сторонами Акту прийому-передачі Товару. 4.2. У разі виявлення дефектів Товару Замовник протягом [кількість днів] з моменту його прийняття має право повідомити про це Виконавця. 4.3. Виконавець зобов’язується усунути дефекти Товару протягом [кількість днів] з моменту отримання повідомлення від Замовника.

5. Гарантія

5.1. Виконавець надає гарантію на Товар протягом [кількість днів/місяців/років] з моменту його прийняття Замовником. 5.2. Гарантія не поширюється на дефекти Товару, що виникли внаслідок його неправильного використання або зберігання.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України. 6.2. За прострочку виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні неустойку в розмірі [відсоток]% від суми простроченого зобов’язання за кожен день прострочки.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 7.2. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів, він передається на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

8. Інші умови

8.1. Цей Договір складено у [кількість] екземплярах, які мають однакову юридичну силу. 8.2. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у письмовій формі та підписуються Сторонами.

[Підпис Замовника]

[Підпис Виконавця]

Ось шаблон Договір підряду на виготовлення вікон, що відповідає законодавству України:

Договір підряду на виготовлення вікон

Між [ПІБ замовника або назвою юридичної особи замовника], зареєстрованою за адресою [адреса замовника], з одного боку, та [ПІБ підрядника або назвою юридичної особи підрядника], зареєстрованою за адресою [адреса підрядника], з іншого боку, укладено наступну угоду.

1. Предмет договору

Підрядник зобов’язується виготовити та передати замовнику вікна, що відповідають вимогам та характеристикам, зазначеним у додатку 1 до цього договору. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виготовлені вікна.

2. Терміни виконання

Підрядник зобов’язується виготовити вікна та передати їх замовнику протягом [термін виконання] з дати підписання цього договору.

3. Вартість робіт

Вартість виготовлення вікон становить [вартість робіт] гривень, включаючи ПДВ.

4. Умови оплати

Оплата виготовлених вікон здійснюється у дві частини: [розмір авансу] гривень – аванс, що сплачується у термін [термін сплати авансу] з дати підписання цього договору, та [розмір остаточної оплати] гривень – остаточна оплата, що сплачується у термін [термін сплати остаточної оплати] з дати передачі вікон.

5. Гарантії та відповідальність

Підрядник гарантує, що виготовлені вікна відповідають вимогам та характеристикам, зазначеним у додатку 1 до цього договору. У разі виявлення дефектів або несумісності вікон з вимогами, підрядник зобов’язується виправити їх або виготовити нові вікна за свій рахунок. Підрядник несе відповідальність за якість виготовлених вікон у порядку, встановленому законодавством України.

6. Територія дії

Договір діє на території України.

7. Законодавство

Договір регулюється законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про будівництво” та іншими нормативно-правовими актами України.

8. Спірні питання

У разі виникнення спірних питань, сторони зобов’язані вирішувати їх шляхом переговорів. У разі невирішення спірних питань шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку.

9. Термін дії

Договір набирає чинності з дати підписання та діє до повного виконання зобов’язань сторонами.

10. Зміни та доповнення

Договір може бути змінений або доповнений лише за взаємною згодою сторін.

У свідчення чого, сторони підписали цей договір у двох екземплярах, по одному для кожної сторони.

Замовник: [ПІБ замовника або підпис представника юридичної особи замовника] Підрядник: [ПІБ підрядника або підпис представника юридичної особи підрядника]

Дата підписання: [дата підписання договору]

Додаток 1. Характеристики вікон

• Тип вікон: [тип вікон]
• Матеріал: [матеріал]
• Розміри: [розміри]
• Колір: [колір]
• Інші характеристики: [інші характеристики]