П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2017 рокум. Київ
Судова палата у господарських справах
Верховного Суду України у складі:
головуючогоЖайворонок Т.Є.,суддів:Берднік І.С., Ємця А.А.,за участю представника товариства з обмеженою відповідальністю «Григоріївська міжнародна школа» - Івлєвої М.В., -
розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Григоріївська міжнародна школа» (далі - ТОВ «ГМШ») про перегляд Верховним Судом України рішення Господарського суду Запорізької області від 23 квітня 2015 року, постанови Донецького апеляційного господарського суду від 22 вересня 2015 року та постанови Вищого господарського суду України від 23 травня 2016 року у справі № 908/1138/15-г за позовом приватного підприємства «Шлях-Контракт» (далі - ПП «Шлях-Контракт») до ТОВ «ГМШ» про стягнення 411 782,44 грн, за зустрічним позовом ТОВ «ГМШ» до ПП «Шлях-Контракт» про стягнення 61 770,80 грн,
в с т а н о в и л а:
У лютому 2015 року ПП «Шлях-Контракт» звернулося до суду із зазначеним позовом, посилаючись на те, що 25 березня 2014 року між ним як постачальником і ТОВ «ГМШ» як покупцем укладено договір поставки, який позивачем виконано із простроченням у зв'язку із дією обставин непереборної сили, що підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України (далі - ТПП). Відповідач вчасно, 2 квітня 2014 року, здійснив попередню оплату у розмірі 70 % від ціни договору, решту коштів у розмірі 30 % від загальної ціни договору належало сплатити протягом 10 днів з моменту підписання акта виконаних робіт (підписано 22 серпня 2014 року), що і було відповідачем здійснено вчасно, 28 серпня 2014 року. Оскільки умови договору передбачають коригування остаточної вартості договору у разі змін курсу національної валюти України до євро, ПП «Шлях-Контракт» після виконання робіт і здійснення відповідачем оплати надіслало ТОВ «ГМШ» додатковий рахунок на оплату від 28 серпня 2014 року, в якому здійснено перерахунок усієї суми договору. Оскільки відповідачем цей рахунок отримано 4 вересня 2014 року, проте не оплачено, ПП «Шлях-Контракт» просило стягнути з ТОВ «ГМШ» на свою користь заборгованість за договором (різницю між ціною договору на момент його укладення та перерахованою у зв'язку зі змінами курсу гривні до євро ціною договору станом на 2 лютого 2015 року) у сумі 331 662,11 грн і за період з 12 вересня 2014 року до 2 лютого 2015 року: пеню, нараховану на цю суму, у розмірі 34 947,19 грн, інфляційні втрати, розраховані на підставі цієї суми, у розмірі 41 247,71 грн і 3 % річних, нарахованих на цю суму, у розмірі 3 925,43 грн.
ТОВ «ГМШ» звернулося до суду із зустрічним позовом, посилаючись на те, що ПП «Шлях-Контракт» здійснило виконання робіт за договором із простроченням у два місяці. Товариство направляло підприємству претензію щодо такого порушення, проте відповіді не отримало, будь-яких документів щодо підтвердження ТПП дії обставин непереборної сили від підприємства також не отримувало. Враховуючи умови договору, ТОВ «ГМШ» просило стягнути з ПП «Шлях-Контракт» неустойку за прострочення виконання договору на 52 дні у сумі 61 770,80 грн. Проти первісного позову заперечувало, посилаючись на те, що договір зі сторони ТОВ «ГМШ» виконано у повному обсязі, про що свідчать здійснені ним платежі та акт звіряння взаємних розрахунків, які підтверджують фіксовану ціну договору; збільшення суми договору не було погоджено постачальником із покупцем, тобто здійснено в односторонньому порядку та після повної сплати покупцем обумовленої договором вартості товару; розрахунок курсової різниці на час складання позовної заяви не відповідає вимогам договору та закону; нарахування пені, 3 % річних та інфляційних втрат на зобов'язання, яке не виникло, та за відсутності прострочення виконання зобов'язань ТОВ «ГМШ» за договором не відповідає вимогам чинного законодавства.
Рішенням Господарського суду Запорізької області від 23 квітня 2015 року, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного суду від 22 вересня 2015 року, первісний позов задоволено частково: стягнуто з ТОВ «ГМШ» на користь ПП «Шлях-Контракт» заборгованість з оплати за товар у розмірі 331 662,11 грн, інфляційні втрати у розмірі 34 853,11 грн та 3 % річних у розмірі 3 925,43 грн; у частині позову про стягнення пені у розмірі 41 247,71 грн відмовлено. Зустрічний позов задоволено: стягнуто з ПП «Шлях-Контракт» на користь ПП «ГМШ» суму боргу в розмірі 61 770,80 грн.
Постановою Вищого господарського суду України від 23 травня 2016 року судові рішення попередніх інстанцій залишено без змін.
У заяві про перегляд із підстав, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 11116 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК), ТОВ «ГМШ» просить скасувати рішення суду першої інстанції, постанови судів апеляційної та касаційної інстанцій у частині задоволення вимог ПП «Шлях-Контракт» до ТОВ «ГМШ» про стягнення заборгованості з сплати за товар у розмірі 331 662,11 грн, інфляційних втрат у розмірі 34 853,11 грн і 3 % річних в розмірі 3 925,43 грн і прийняти у цій частині нове рішення про відмову в задоволенні цих позовних вимог, посилаючись на неоднакове застосування судом касаційної інстанції норм матеріального права, а саме: ст.ст. 526, 533, 625, 632, 653 Цивільного кодексу України (далі - ЦК), і невідповідність рішення суду касаційної інстанції висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України від 6 квітня 2016 року у справі № 3-84гс16 (№ 922/796/15).
В обґрунтування заяви надано копії постанов Вищого господарського суду України від 1 лютого 2011 року у справі № 14/226(1/19), від 13 липня 2016 року у справі № 922/5966/14, від 10 серпня 2016 року у справі № 916/2196/15, правовідносини в яких, на думку заявника, є подібними до правовідносин у справі, що розглядається.
Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника заявника, перевіривши наведені обставини в межах заяви про перегляд, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що заява підлягає задоволенню.
У справі, яка розглядається, судом установлено, що 25 березня 2014 року між ПП «Шлях-Контракт» (постачальник) і ТОВ «ГМШ» (покупець) укладено договір поставки № 20-02-2014 ШК (далі - договір).
Згідно з п. 1.1 договору постачальник зобов'язується в порядку, на умовах і в строки, передбачені договором, поставити (передати у власність) покупцю та встановити у приміщеннях Григоріївської міжнародної школи, що розташована за адресою: м. Донецьк, пр-т. Б. Хмельницького, 74А, а покупець - прийняти та оплатити меблі, які надалі іменуються «товар», в асортименті, кількості, за цінами та технічними (експлуатаційними) характеристиками, зазначеними у відповідних додатках до договору - специфікаціях (додаток № 1 до договору), які є невід'ємною частиною договору.
Постачальник зобов'язується поставити товар за договором у строк до 30 червня 2014 року. Встановлення товару здійснюється протягом 14 робочих днів із моменту передачі товару покупцю, за наявності доступу для уповноважених осіб постачальника до готових до монтажу приміщень (п. 2.1).
Згідно з п. 3.1 загальна фіксована ціна товару, який підлягає поставці за цим договором, на момент його підписання становить відповідно до специфікації 989 914,00 грн, крім того ПДВ 20 % - 197 982,80 грн, разом із ПДВ - 1 187 896,80 грн, що еквівалентно 83 115,17 євро за офіційним обмінним курсом НБУ на дату підписання сторонами договору.
За умовами п. 3.3 договору постачальникові сплачується авансовий платіж у розмірі 70 % від загальної ціни товару, зазначеної в п. 3.1 договору (авансовий платіж), а саме 831 527,76 грн, у тому числі ПДВ 20 % - 138 587,96 грн. Авансовий платіж підлягає сплаті протягом 5 робочих днів після підписання сторонами договору та отримання відповідного рахунка постачальника стосовно авансового платежу.
Остаточний платіж за товари у розмірі 30 % від загальної ціни, визначеної у п. 3.1 договору, сплачується покупцем постачальнику протягом 10 робочих днів із моменту підписання сторонами акта виконаних робіт зі встановлення товару. Оплата здійснюється на підставі рахунка постачальника (п. 3.4).
Умовами п. 3.7 договору сторони погодили, що у випадку зміни (збільшення/зменшення) курсу національної валюти України до валюти євро більш ніж на 5 %, за наявності письмової вимоги будь-якої зі сторін сума підлягає перерахунку за такою формулою: С = Вх(К2/К1)грн, де В - несплачена сума в національній валюті на дату підписання цього договору; С - сума в національній валюті України, яка підлягає сплаті відповідно до умов цього договору; К1 - вартість 1 (одного) євро в національній валюті України на дату підписання цього договору, що становить 14,292178 грн за 1 євро; К2 - вартість 1 євро в національній валюті України згідно з офіційним курсом НБУ на дату платежу. У випадку зміни ціни договору у порядку, зазначеному вище, оплата покупцем здійснюється за рахунком, виставленим постачальником, виходячи із наведеної формули та курсу євро на дату виставлення рахунка, зафіксованому на сайті.
Згідно з доданим ПП «Шлях-Контракт» до позовної заяви матеріалами, розрахунок відповідно до п. 3.7 договору є таким:
С = Вх(К2/К1), де
В = 1 187 896,80 грн
К1 = 14,292178 грн за євро (на дату підписання договору)
К2 = 18,282570 грн за євро (на 2 лютого 2015 року)
1 187 896,80х(18,282570/14,292178) = 1 519 558,91 грн - сума, яка підлягає сплаті відповідно до договору.
З урахуванням фактично сплачених коштів у розмірі 1 187 896,80 грн різниця, яка підлягає сплаті, на думку підприємства, становить 331 662,11 грн (т. 1, а.с. 7).
Крім того, у п. 6.3 договору сторони погодили, що у випадку несвоєчасної поставки товару постачальник сплачує покупцю неустойку у розмірі 0,1 % від суми непоставленого товару за кожен день прострочки поставки, але не більше 10 % від вартості договору.
Сервіси для юристів