Постанова ВГСУ від 28.10.2015 року у справі №906/129/15

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2015 року Справа № 906/129/15

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючогоПолянського А.Г.суддівКравчука Г.А., Мачульського Г.М. (доповідач),розглянувши у відкритому судовому засіданнікасаційну скаргуТовариства з обмеженою відповідальністю "Терра Фуд"на постановуРівненського апеляційного господарського судувід14.07.2015у справі№906/129/15Господарського суду Житомирської областіза позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Терра Фуд"доТовариства з обмеженою відповідальністю "Санрайз-Агро"простягнення коштів

за участю

- позивача:1) Кучма С.В. (довіреність від 12.02.2015) 2) Третякова Л.Ф. (довіреність від 12.02.2015)- відповідача:1) Карчевська Л.В. (довіреність від 27.10.2015) 2) Ель-Халабі Р.А. (довіреність від 27.10.2015),

В С Т А Н О В И В:

Звернувшись у суд з даним позовом, Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра Фуд" (далі - позивач) просило стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Санрайз-Агро" (далі - відповідач) 944 778,30 грн., з яких 840 000,00 грн. попередньої оплати, 54 680,50 грн. пені, 42 020,00 грн. п'ять відсотків штрафу, 8 077,80 грн. три відсотки річних.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач не виконує належним чином умови договору, тому зв'язку з порушенням ним строків виконання робіт відповідно до умов договору він повинен сплатити позивачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від вартості простроченого етапу робіт за період з 26.09.2014 по 20.01.2015, а також у зв'язку з порушення строків виконання робіт понад 30 календарних днів, відповідач повинен сплатити позивачу штраф в розмірі 5% вартості несвоєчасно виконаного етапу робіт. Крім того відповідач повинен сплатити позивачу 3% річних відповідно до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України за 117 днів прострочення.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 07.04.2015 (суддя Терлецька-Байдюк Н.Я.), залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 14.07.2015 (колегія суддів у складі: головуючий суддя Савченко Г.І., судді Демидюк О.О., Дужич С.П.), позов задоволено частково, стягнуто з відповідача на користь позивача 54 680,50 грн. пені та 42 000,00 грн. штрафу, в іншій частині позову відмовлено.

У касаційній скарзі позивач просить скасувати вищевказані судові рішення і прийняти нове про задоволення позову в повному об'ємі, посилаючись на порушення судами норм матеріального і процесуального права.

Переглянувши у касаційному порядку оскаржені судові рішення, колегія суддів Вищого господарського суду України, приймаючи до уваги межі перегляду справи в касаційній інстанції, виходить з наступного.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 14.05.2014 між відповідачем як виконавцем та позивачем як замовником укладено договір №01/05/14 за умовами якого замовник доручає, а виконавець приймає на себе обов`язки розробити та виконати поставку та монтаж газифікатора біомаси для виробництва біосинтезу газу, який буде використовуватися як паливо в котельній установці, з модернізацією обладнання існуючої котельної установки для забезпечення її біосинтезом газу, як частковим паливом з будівельно-монтажними та пуско-налагоджувальними роботами обладнання (п.1.1 договору).

За виконані роботи у відповідності з діючим договором замовник сплачує виконавцю (без врахування вартості фундаментних робіт) - 2344023,26грн. (п.2.1 договору).

Відповідно до п.2.3 договору замовник здійснює оплату по договору поетапно згідно Календарного плану наступним чином:

п.2.3.1. Етап №1:

- передоплата у розмірі - 840400,00грн. сплачується замовником протягом 3-х банківських днів з моменту підписання договору або з моменту отримання рахунку на поставку обладнання, наданого виконавцем. Оплата здійснюється в національній валюті гривні.

п.2.3.2. Етап №2:

- 351600,00грн. сплачується замовником на протязі 3-х банківських днів з моменту отримання рахунку на оплату робіт та проміжного акту приймання обладнання після демонстрації його роботи на потужностях виконавця, перед відправкою обладнання замовнику. Оплата здійснюється в національній валюті гривні.

п.2.3.4. Етап №3:

- оплата у розмірі 234400,00грн. сплачується замовником на протязі 3-х банківських днів з моменту отримання рахунку на оплату робіт акту приймання обладнання, наданого виконавцем. Оплата здійснюється в національній валюті гривні.

п.2.3.5. Етап №4: Остаточний розрахунок по договору у розмірі 917523,26грн. здійснюється на протязі 4-х місяців згідно графіку платежів, узгодженому між замовником та виконавцем після підписання Акту прийомки-передачі обладнання відповідальними особами. Оплата здійснюється в національній валюті гривні.

Згідно п.2.3 договору термін виконання робіт по кожному окремому етапу визначається згідно календарного плану (Додаток 1 до Договору) та починається з дати перерахування передоплати за кожний окремий етап.

До кожного наступного етапу виконавець приступає після надходження коштів за попередній етап (п.2.4 договору).

Обладнання приймається по товарно-транспортним накладним, що надаються виконавцем по довіреності замовника (п.2.5 договору).

На виконання умов договору позивач на підставі виставленого рахунку-фактури №СА-0000004 від 08.08.2014 року (а.с. 25, т.1) платіжними дорученнями №3288 від 11.08.2014 року на суму 350000 грн. (а.с. 26, т.1) та №372993051 від 14.08.2014 року на суму 490000,00 грн. (а.с. 27, т.1) здійснив перерахування коштів на розрахунковий рахунок відповідача на загальну суму 840000 грн. в якості передоплати за виконання першого етапу робіт.

Відповідно до додатку до договору №1 "Календарний план" в ході першого етапу виконавець зобов'язався протягом шести тижнів з дати передоплати виконати наступні роботи: комплектація обладнанням та комплектуючими матеріалами для забезпечення ефективної роботи газифікатора. Надання креслень фундаментів замовнику для виконання будівельних робіт. Випробування обладнання на потужностях виконавця з демонстрацією роботи представникам замовника (а.с.17, т.1).

Судам встановлено, що відповідач із простроченням виконав роботи, передбачені етапом №1 календарного плану (додаток 1 до договору), здійснено комплектацію обладнанням та комплектуючими матеріалами для забезпечення ефективної роботи газифікатора, що підтверджується відповідними первинними документами (платіжні доручення, акти приймання передачі) (а.с. 146, 161-193, т.1).