Постанова ВГСУ від 17.05.2016 року у справі №915/1600/15

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2016 року Справа № 915/1600/15

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючий суддя Судді:Могил С.К. (доповідач), Малетич М.М., Борденюк Є.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Військової частини А0215 на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 08.12.2015 та рішення господарського суду Миколаївської області від 09.11.2015 у справі № 915/1600/15 господарського суду Миколаївської області

за позовомЗаступника військового прокурора Вінницького гарнізону Центрального регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України та Військової частини А0215до державного підприємства "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП"простягнення 872 826, 55 грн.,за участю представників

Генеральної прокуратури України: Коркішка В.М.,

Міністерства оборони України: Тужикова М.А.,

Військової частини А0215: Пухтицького І.М.,

відповідача: Медвінського Т.А.,

(в судовому засіданні 10.06.2016 оголошувалася перерва до 17.06.2016 в порядку ст. 77 Господарського процесуального кодексу України)

В С Т А Н О В И В :

У серпні 2015 року Військовий прокурор Вінницького гарнізону Центрального регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України та Військової частини А0215 звернувся до господарського суду Миколаївської області з позовом до державного підприємства "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" про стягнення 872 826, 55 грн., з яких: 238 195, 40 грн. пені за прострочення надання послуг з погашення попередньої оплати, 405 757, 80 грн. штрафу за прострочення надання послуг з погашення попередньої оплати; 69 070, 52 грн. пені (відсотків) за використання коштів попереднього платежу, 138 126, 05 грн. інфляційних втрат за прострочення повернення коштів попереднього платежу, 16 230, 11 грн. 3% річних за прострочення повернення коштів попереднього платежу, 5 446, 67 грн. пені за прострочення постачання товару за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 69/14 від 27.06.2014.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 09.11.2015 позов задоволено частково. Стягнуто з відповідача на користь Військової частини А0215 69 070, 52 грн. пені (відсотків) за використання коштів попереднього платежу, 238 195, 40 грн. пені за прострочення надання послуг з погашення попередньої оплати, 405 757, 80 грн. штрафу за прострочення надання послуг з погашення попередньої оплати, 5 446, 67 грн. пені за прострочення постачання товару. В решті позову відмовлено.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 08.12.2015 рішення місцевого господарського суду скасовано частково. Викладено резолютивну частину рішення в наступній редакції: "Позов задовольнити частково. Стягнути з відповідача на користь Військової частини А0215 5 027, 71 грн. пені за прострочення постачання товару. В решті позову відмовити".

Не погоджуючись з рішенням місцевого та постановою апеляційного господарських судів, Військова частина А0215 звернулась з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України, в якій просить постанову апеляційного господарського суду та рішення місцевого господарського суду (в частині відмови у задоволенні позовних вимог на суму 154 356, 16 грн.) скасувати та прийняти нове, яким задовольнити позов у повному обсязі.

Переглянувши в касаційному порядку оскаржені судові рішення колегія суддів касаційної інстанції дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги, з огляду на таке.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, між Військовою частиною А0215 (замовником) та державним підприємством "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" (виконавцем) 27.06.2014 укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти № 69/14, за умовами якого виконавець зобов'язується надати у 2014 році послуги, зазначені у специфікації послуг (додаток 1), а замовник - прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуг: ремонтування та технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів, - згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, а саме: середній ремонт авіаційних двигунів Д-30КП-2 військового призначення. Обсяг послуг, що надаються за договором, визначається у специфікації послуг (додаток 1).

За умовами п. 1.4 договору, виконавець надає послуги після отримання від замовника письмового повідомлення про готовність до виконання умов договору, яким замовник визначає обсяги закупівлі послуг, відповідно до специфікації послуг (додаток № 1) з урахуванням відносин, що склалися між сторонами до укладання договору.

Відповідно до п.п. 3.1, 3.2 договору, сума останнього становить 16 992 639, 60 грн., в тому числі ПДВ (20%) - 2 832 106, 60 грн. Сума договору встановлена сторонами під час проведення переговорів щодо укладання договору на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів з визначення ціни, яка затверджена протоколом погодження ціни (додаток № 2).

Пунктом 4.2 договору передбачено, що за письмовим погодженням між сторонами, відповідно до належним чином оформленого рішення Міністра оборони України замовник, згідно з чинним законодавством України та вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117, може здійснювати попередню оплату послуг (або їх частини), за цим договором до 50 відсотків. Попередня оплата може проводитись за погодженням сторін частинами в межах 50 відсотків від суми договору. Строк виконання послуг з погашення попередньої оплати складає три місяці з дня надходження коштів, але в межах терміну дії договору. Датою погашення попередньої оплати є дата затвердження замовником акта приймання (етапу) послуг (форма - додаток 3) на суму попередньої оплати.

За умовами п. 4.3 договору, якщо через три місяці після проведення попередньої оплати послуги (або їх частина) не виконані, виконавець несе відповідальність відповідно до п. 7.2 договору, а попередня оплата повертається замовнику, строк повернення - 5 діб після закінчення трьох місяців з дня надходження попередньої оплати на рахунки виконавця, але в межах строку дії договору.

Відповідно до п. 4.4 договору, у випадку неповернення попередньої оплати (її частини) в зазначений строк, крім відповідальності за п. 7.2 договору виконавцю на суму невиконаних послуг, або їх частини, нараховуються відсотки за використання попереднього платежу, розраховані, виходячи з однієї облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення виконання послуг (або їх частини) до пред'явлення документів згідно з п. 4.5 договору, що підтверджують факт надання послуг з погашення попередньої оплати.

Умовами п. 5.1 договору передбачено, що послуги надаються згідно зі специфікацією послуг (додаток 1) після отримання письмового повідомлення замовника, передбаченого п. 1.4 договору, в обсязі послуг зазначених у письмовому повідомленні, з урахуванням відносин, що склалися між сторонами до укладання договору.

Згідно з п. 5.11 договору датою надання послуг виконавцем є остання дата затвердження акта приймання (етапу) послуг (форма - додаток 3), якщо інше не буде узгоджено сторонами.

Положеннями п. 7.2 договору передбачено, зокрема, що за порушення строку виконання зобов'язання, зазначеного у п.п. 2.4, 4.3, 5.1 договору та специфікації послуг, з виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

Пунктом 8.1 договору передбачено, що сторони звільняються від відповідальності за невиконання (часткове чи повне) або неналежне виконання зобов'язань за договором, у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею сторін і безпосередньо вплинули на виконання договору.

При цьому, п. 8.5 договору встановлено, що у випадку неможливості виконання зобов'язань за даним договором через обставини, зазначені в п.п. 8.2. та 8.3 договору, сторони оформляють спільне рішення щодо їх призупинення чи перенесення на строк, протягом якого діяли такі обставини (за умови дотримання вимог п. 8.4, п. 8.7).