Постанова ВГСУ від 08.10.2015 року у справі №910/25939/14

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2015 року Справа № 910/25939/14

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого судді Коробенка Г.П.

суддів Прокопанич Г.К.

Шаргала В.І.

за участю представників:

Позивача: Губерського К.С., дов. № б/н від 17.11.2014 року;

Відповідача: Коваль О.С., дов. № 5 від 02.06.2015 року;

розглянувши касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Гомеопатичні технології" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.07.2015 року

у справі № 910/25939/14 господарського суду міста Києва

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Гомеопатичні технології"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал-Буд"

про стягнення 272 434,26 грн.

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2014 року товариство з обмеженою відповідальністю "Гомеопатичні технології" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал-Буд", просило стягнути з відповідача 272 434,26 грн. неустойки (т. 1, а.с. 5-7).

Позовні вимоги мотивовано порушення товариством з обмеженою відповідальністю "Імперіал-Буд" строків виконання робіт за договором підряду № 06/03/14-4 від 06.03.2014 року.

Рішенням господарського суду міста Києва від 02.02.2015 року (суддя Яковенко А.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.07.2015 року (головуючий Руденко М.А., судді Кропивна Л.В., Пономаренко Є.Ю.) (т. 2, а.с. 229-234) у задоволенні позову відмовлено (т. 1, а.с. 179-184).

Оскаржені судові акти мотивовано недоведеністю та необгрунтованістю позовних вимог.

Не погодившись з прийнятими судовими актами, товариство з обмеженою відповідальністю "Гомеопатичні технології" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, просило оскаржені судові рішення скасувати та прийняти нове про задоволення позову (т. 2, а.с. 245-252).

Розпорядженням секретаря другої судової палати № 03-05/1490 від 22.09.2015 року сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Шаргало В.І., судді Алєєва І.В., Прокопанич Г.К. (доповідач) (т. 2, а.с. 242).

Ухвалою Вищого господарського суду України від 23.09.2015 року касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Гомеопатичні технології" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 08.10.2015 року (т. 2, а.с. 243-244).

Колегія суддів, вивчивши матеріали справи, вислухавши представників сторін, обговоривши доводи касаційної скарги, дослідивши правильність застосування господарськими судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 525 Цивільного кодексу України встановлено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.