Ухвала КГС ВП від 22.01.2018 року у справі №910/9040/17

Верховний

Суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року

м. Київ

справа № 910/9040/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Баранець О.М. - головуючий, Вронська Г.О., Студенець В.І.,

за участю секретаря судового засідання Кравчук О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив"

на рішення Господарського суду міста Києва

у складі судді: Чинчин О.В.

від 06.09.2017 року

та на постанову Київського апеляційного господарського суду

у складі колегії суддів: Жук Г.А., Дикунської С.Я., Мальченко А.О.

від 13.12.2017 року

за первісним позовом Приватного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича фірма "ВЕДА-С"

про стягнення неустойки та 15% річних у розмірі 2538001,19 грн.

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича фірма "ВЕДА-С"

до Приватного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив"

про стягнення заборгованості у розмірі 873627,89 грн.

за участю представників:

позивача: не з'явився

відповідача: Волько А.І., Марків Н.В.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство «Запоріжвогнетрив» (позивач за первісним позовом) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича фірма «ВЕДА-С» (відповідач за первісним позовом) про стягнення неустойки та 15% річних у розмірі 2 538 001,19 грн.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробнича фірма «ВЕДА-С» строків поставки обладнання та строків виконання робіт за договором поставки обладнання та виконання монтажних робіт №15/0783 від 10 листопада 2015 року. У зв'язку з допущеними відповідачем порушеннями, позивач у відповідності до умов договору просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича фірма «ВЕДА-С» 2 399 953,73 грн. неустойки та 138 047,46 грн. відсотків річних.

26 червня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробнича фірма «ВЕДА-С» (відповідач за первісним позовом) звернулось до Господарського суду міста Києва з зустрічною позовною заявою до Приватного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив», в якій просив суд стягнути з Приватного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича фірма «ВЕДА-С» заборгованість в розмірі 873 627,89 грн.