?
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2024 року
м. Київ
cправа № 910/15043/22
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Краснова Є. В. - головуючого, Мачульського Г. М., Рогач Л. І.,
секретаря судового засідання - Денисевича А. Ю.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Альта-Груп" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.10.2023 (колегія суддів: Михальська Ю. Б., Тищенко А. І., Скрипка І. М.) та рішення Господарського суду міста Києва від 10.05.2023 (суддя Чинчин О. В.) у справі
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Альта-Груп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд" про стягнення заборгованості у розмірі 1 998 590,82 грн та
за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Альта-Груп" про стягнення штрафних санкцій у розмірі 6 488 738,40 грн,
за участю представників:
позивача (відповідача за зустрічним позовом) - Щетінін М. Ю.,
відповідача (позивача за зустрічним позовом) - Банцер О. В.,
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог
1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Альта-Груп" (далі - ТОВ "БК "Альта-Груп") звернулося до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд" (далі - ТОВ "Вензабуд") про стягнення основного боргу у розмірі 1 494 822,70 грн, пені у сумі 127 981,39 грн, інфляційних втрат у розмірі 337 809,71 та 3 % річних у сумі 37 977,02 грн.
2. На обґрунтування позовних вимог позивач послався на неналежне виконання відповідачем умов договору підряду від 18.05.2021 № 01/18-05/21-КРП-3 щодо оплати вартості виконаних робіт.
3. ТОВ "Вензабуд", зі свого боку, подало зустрічний позов до ТОВ "БК "Альта-Груп" про стягнення пені у розмірі 2 717 417,44 грн, штрафу, нарахованого на підставі пункту 8.3 додатку № 1 до договору, у сумі 1 885 660,48 грн та штрафу, нарахованого на підставі пункту 8.4 цього ж додатку, у розмірі 1 885 660,48 грн.
4. На обґрунтування зустрічних позовних вимог позивач послався на неналежне виконання відповідачем умов цього ж договору, оскільки останній порушив строки виконання робіт та виконав їх із залученням працівників у меншій кількості, ніж обумовлена договором.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
5. 18.05.2021 ТОВ "БК "Альта-Груп" як підрядник і ТОВ "Вензабуд" як замовник уклали договір підряду № 01/18-05/21-КРП-3 на виконання робіт зі влаштування монолітного залізобетонного каркасу житлового будинку № 3 на об`єкті: "Будівництво багатоквартирних житлових будинків, об`єктів соціальної інфраструктури та надземного паркінгу, вул. Київська на території 3 мікрорайону IV житлового району м. Бровари".
6. Умовами пунктів 9.1.1, 9.1.2 цього договору передбачено, що якщо додатками до нього або додатковими угодами до нього передбачений обов`язок замовника сплатити на користь підрядника авансовий платіж, то замовник перераховує його на поточний рахунок підрядника у визначеному ними розмірі. Усі інші розрахунки згодом замовник здійснює протягом десяти банківських днів після підписання актів здачі-приймання виконаних робіт, крім випадків, зазначених у пунктах 9.4, 9.5, 12.10, 12.11 цього договору.
7. У пунктах 12.2, 12.6, 12.10 договору сторони погодили, що за прострочення строків виконання робіт/виправлення дефектів на строк понад десять календарних днів замовник може застосувати оперативно-господарську санкцію у вигляді відмови від договору та/або підрядник сплачує штраф. За порушення умов і термінів оплати, передбачених пунктом 9.1.2 договору, замовник сплачує підряднику пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми неоплаченої вартості робіт за кожен день затримки платежу. Замовник має право зменшувати будь-який платіж на величину збитків, пені та штрафів, нарахованих ним відповідно до умов договору, а також на суми інших платежів, які підрядник повинен здійснити на користь замовника.
8. Відповідно до пункту 4 додатку № 1 до договору розрахунки здійснюються замовником відповідно до пункту 9.1.2 договору, а саме: на підставі підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт, за винятком сум гарантійного утримання та вартості проавансованого/их матеріалу/робіт.
9. У пунктах 8.2 - 8.4 додатку № 1 до договору передбачено, що за недодержання строків виконання робіт/виправлення дефектів робіт підрядник сплачує замовнику неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни договору за кожен день затримки виконання робіт/виправлення дефектів робіт. За прострочення передбачених договором строків виконання робіт/виправлення дефектів на строк понад десять календарних днів підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 10 % від ціни цього договору. У разі укладання підрядником з третіми особами (субпідрядниками) договору про виконання робіт на об`єкті та/або недотримання умов щодо забезпечення мінімальної щоденної кількості робітників підрядника на об`єкті будівництва без отримання на це письмової згоди замовника, та/або невиконання підрядником інших зобов`язань, передбачених пунктом 1 додатку № 1, підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 10 % від ціни цього договору за кожен випадок такого порушення.
10. ТОВ "Вензабуд" у період з 19.08.2021 по 02.02.2022 перерахувало ТОВ "БК "Альта-Груп" грошові кошти як оплату за влаштування монолітного залізобетонного каркасу житлового будинку, тоді як останнє роботи виконало неповністю.
11. У лютому 2022 року замовник неодноразово звертався до підрядника з вимогами про прискорення виконання робіт, забезпечення мінімальної щоденної кількості працівників на об`єкті, усунення зауважень і недоліків. Згодом замовник відмовив ТОВ "БК "Альта-Груп" у підписанні актів приймання виконаних робіт №№ 11-15.
12. ТОВ "БК "Альта-Груп" у претензії просило ТОВ "Вензабуд" сплатити основний борг та пеню, а останнє, зі свого боку, на підставі частини другої статті 849 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) повідомило підрядника про розірвання договору. ТОВ "Вензабуд" вимагало від ТОВ "БК "Альта-Груп" сплатити пеню та штрафи, що не задоволено останнім.
13. Відповідно ТОВ "БК "Альта-Груп" вимагає від ТОВ "Вензабуд" оплати вартості виконаних робіт у сумі 1 494 822,70 грн та нарахувало пеню у розмірі 127 981,39 грн, інфляційні втрати у розмірі 337 809,71 грн та 3 % річних у сумі 37 977,02 грн.
Сервисы для юристов