Постанова ВСУ від 26.08.2026 року у справі №910/4803/25

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2026 року

м. Київ

cправа № 910/4803/25

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Рогач Л. І. - головуючої, Багай Н. О., Чумака Ю. Я.,

за участю секретаря судового засідання - Салівонського С. П.,

представників учасників справи:

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві - Фартушного С. І.,

Товариства з обмеженою відповідальністю «МС-БІЛД» - Жбанова К. Р.,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «МС-БІЛД»

на рішення Господарського суду міста Києва від 18.11.2025 (суддя Карабань Я. А.)

та постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.05.2026 (судді: Демидова А. М., Ходаківська І. П., Євсіков О. О.)

у справі за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві

до Товариства з обмеженою відповідальністю «МС-БІЛД»

про стягнення 9 057 237,18 грн.

ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві (далі - ГУ ДСНС у м. Києві, позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «МС-БІЛД» (далі - ТОВ «МС-БІЛД», відповідач, скаржник) про стягнення 9 057 237,18 грн, із яких 5 866 358,89 грн пені та 3 190 878,29 грн штрафу.

1.2. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором про виконання робіт від 08.12.2023 № 314Г/12-23 у частині строків виконання будівельних робіт. Штрафні санкції нараховані на підставі пункту 11.5 цього договору за період із 18.12.2023 до 31.10.2024.

1.3. Розмір штрафних санкцій визначено за результатами перевірки, проведеної Міністерством внутрішніх справ України, оформленої актом від 22.11.2024 № 17/32, за яким вартість невиконаних робіт за період із 01.07.2024 до 31.10.2024 становить 45 583 975,62 грн.

2. Стислий виклад обставин справи, встановлених судами

2.1. 08.12.2023 позивач (замовник) і відповідач (генпідрядник) уклали договір про виконання робіт № 314Г/12-23, за яким генпідрядник зобов`язався відповідно до проєктної документації виконати будівельні, монтажні та інші роботи на об`єкті «Будівництво пожежно-рятувального посту на території міста Києва за адресою: Дарницький район, вул. Соломії Крушельницької». Роботи фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

2.2. За умовами договору про виконання робіт від 08.12.2023 № 314Г/12-23:

- строки виконання робіт встановлюються договором і визначаються датою їх початку та закінчення; генпідрядник виконує роботи протягом 12 місяців із дати підписання договору та здає об`єкт замовнику у строк до 06.12.2024 (пункти 2.1, 2.2);

- генпідрядник розпочинає виконання робіт протягом 5 робочих днів з моменту надання йому будівельного майданчика (фронту робіт), дозвільної, проєктної та іншої документації (пункт 2.3);

- датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття замовником за актом (пункт 2.7);

- замовник зобов`язаний передати генпідряднику будівельний майданчик за актом приймання-передачі та забезпечити роботи повним комплектом проєктної документації (підпункти 5.1.1, 5.1.2);

- генпідрядник зобов`язаний виконати роботи у встановлені строки, розпочати їх протягом 5 робочих днів з моменту отримання майданчика, дозвільної, проєктної та іншої документації, завершити роботи та передати об`єкт не пізніше 06.12.2024 (підпункти 5.3.2, 5.3.4, 5.3.25);