ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2025 року
м. Київ
cправа № 910/3776/25
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Рогач Л. І. - головуючої, Краснова Є. В., Мачульського Г. М.,
розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2025
(судді Тищенко А. І., Михальська Ю. Б., Мальченко А. О.)
у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалт Сістем"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України",
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Акціонерне товариство "Альтбанк",
про стягнення безпідставно набутих коштів у сумі 932 767,92 грн.
ВСТАНОВИВ:
1. Історія справи
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалт Сістем" (далі - позивач, ТОВ "Консалт Сістем") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (далі - відповідач, скаржник, ТОВ "Оператор ГТС України") про стягнення безпідставно набутих коштів у сумі 932 767,92 грн.
1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ "Оператор ГТС України" не мало правових підстав для надсилання Акціонерному товариству "Альтбанк" (далі - третя особа, Банк, АТ "Альтбанк") як гаранту за договором від 19.06.2024 № 116034/V-1718 вимоги про сплату коштів за гарантією та, відповідно, підстав для отримання таких коштів з огляду на повне виконання позивачем умов договору від 01.07.2024 № 4600009643 про закупівлю послуг, а саме електромонтажних робіт, у частині виконання робіт, про що сторони склали та підписали акт про завершення виконання робіт від 27.12.2024.
2. Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій
2.1. АТ "Альтбанк" (гарант) та ТОВ "Консалт Сістем" (принципал) 19.06.2024 уклали договір про надання гарантії № 116034/V-1718, за умовами якого гарант надає гарантію в сумі гарантії на строк дії гарантії в спосіб надання гарантії, а принципал зобов`язується сплатити комісію, а також сплатити регрес у строк сплати регресу та виконати інші обов`язки, передбачені договором (пункт 2.1).
2.2. Сторонами 19.06.2024 погоджено текст гарантії № 116034/V-1718, бенефіціаром за якою є ТОВ "Оператор ГТС України", принципалом - ТОВ "Консалт Сістем". Вид гарантії: гарантія виконання договору. Договір: договір про закупівлю послуг, що укладається за результатами процедури закупівлі Електромонтажні роботи (ремонт систем засобів безпеки Боярського ПМ Боярського ЛВУМГ), Єдиний закупівельний словник ДК021-2015: 45310000-3 - Електромонтажні роботи, згідно з оголошенням про заплановану закупівлю № UA-2024-05-30-009785-a, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-30-009785-a. Повна (максимальна) сума банківської гарантії та валюта 932 767,92 грн. Гарантія набирає чинності з дати видачі та діє включно до 01.03.2025.
2.3. ТОВ "Консалт Сістем" (підрядник) та ТОВ "Оператор ГТС України" (замовник) 01.07.2024 уклали договір про закупівлю послуг № 4600009643, за умовами якого:
- підрядник за завданням замовника зобов`язався на свій ризик надати послуги: Електромонтажні роботи (ремонт систем засобів безпеки Боярського ПМ Боярського ЛВУМГ) відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів і технічної документації (які з урахуванням частини першої статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" (зі змінами та доповненнями) є послугами, а відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України є роботами, далі іменуються - роботи), а замовник - прийняти та оплатити такі роботи відповідно до умов цього договору (пункт 1.1);
- склад, обсяги, вартість робіт та строки визначені технічними, якісними та кількісними характеристиками (додаток № 1), договірною ціною (додаток № 2) та графіком виконання робіт (додаток № 3), які є невід`ємною частиною договору (пункт 1.2);
- підрядник зобов`язався виконати роботи протягом 150 календарних днів з моменту укладання цього договору (пункт 4.1);
- підрядник зобов`язався виконати роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із замовником графіка виконання робіт (додаток № 3). Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у цей договір у випадках, передбачених чинним законодавством України (пункти 4.2, 4.3);
- датою закінчення виконання підрядником робіт за договором вважається дата підписання сторонами акта про завершення виконання робіт. Виконання робіт може бути закінчено підрядником достроково за умови письмової згоди замовника (пункт 4.4);
- виконання підрядником робіт за договором у повному обсязі підтверджується підписаним сторонами актом про завершення виконання робіт, який складає підрядник і надає на підпис замовнику (пункт 5.7);
- відповідно до умов пункту 6 розділу VI тендерної документації процедури закупівлі по предмету закупівлі "Електромонтажні роботи (ремонт систем засобів безпеки Боярського ПМ Боярського ЛВУМГ)" згідно з оголошенням про проведення процедури закупівлі № UA-2024-05-30-009785-a, оприлюдненого на вебпорталі Уповноваженого органу 30.05.2024, підрядник зобов`язався надати замовнику не пізніше дати укладення цього договору в забезпечення виконання договору безвідкличну безумовну банківську гарантію на суму 932 767,92 грн, що становить 5 (п`ять) відсотків ціни цього договору (пункт 12.1);
- термін дії гарантії - до 01.03.2025 включно (пункт 12.3);
Сервисы для юристов