Постанова ВСУ від 02.07.2026 року у справі №917/1748/25

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2026 року

м. Київ

cправа № 917/1748/25

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Власова Ю. Л. (головуючого), Булгакової І. В., Малашенкової Т. М.

за участю секретаря судового засідання Бутенка А. О.,

представників учасників справи:

позивача - Мазан О. І.,

відповідача - Будігай О.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Військової частини НОМЕР_1

на рішення Господарського суду Харківської області від 13 січня 2026 року (суддя Юрченко В.С.),

постанову Східного апеляційного господарського суду від 08 квітня 2026 року та додаткову постанову від 23 квітня 2026 року (колегія суддів: Жельне С.Ч., Тихий П.В., Плахов О.В.)

у справі за позовом Військової частини НОМЕР_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремтехналадка"

про стягнення грошових коштів в розмірі 2 276 636,96 грн.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Військова частина НОМЕР_1 (далі - ВЧ) звернулася до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремтехналадка" (далі - ТОВ "Ремтехналадка") про стягнення грошових коштів внаслідок неналежного виконання зобов`язань за договором підряду на будівництво від 01 травня 2025 року (далі - Договір).

2. Стислий виклад обставин справи, встановлених судами попередніх інстанцій

2.1. 01 травня 2025 року між позивачем як замовником та відповідачем як підрядником укладений Договір, за умовами якого замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами виконати роботи з будівництва Об`єкту.

2.2. Згідно з пунктом 1.4. Договору роботи виконуються в терміни, обумовлені календарним графіком виконання робіт (додаток 4), що є невід`ємною частиною Договору.

2.3. Пунктом 2.1. Договору передбачено, що вартість робіт визначена за договірною ціною (додаток 1) і складає: 79 437 185,92 грн, в тому числі ПДВ 13 239 530,99 грн, та є складовою частиною вартості робіт за Об`єктом в межах зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва Об`єкта.

2.4. Невід`ємною частиною Договору є: додаток №1 - договірна ціна; додаток №2 - підсумкова відомість ресурсів; додаток №3 - зобов`язання; додаток №4 - календарний графік виконання робіт.

2.5. Календарним планом виконання робіт (додаток №4 до Договору) сторони узгодили графік і строки виконання робіт підрядником, кінцевою датою завершення робіт визначено 20 червня 2025 року.

2.6. На виконання умов Договору, в межах визначеного пунктом 3.2 Договору строку, сторонами підписано акт приймання-передачі будівельного майданчику від 29 квітня 2025 року, згідно з яким замовником передано, а підрядником прийнято Об`єкт будівництва.

2.7. На підтвердження часткового виконання робіт підрядником, між сторонами було підписано довідки про вартість виконаних робіт та витрати.

2.8. Зобов`язання позивача щодо здійснення підряднику оплати фактично виконаних робіт у розмірі 38 339 847,92 грн підтверджується доданими до матеріалів справи платіжними інструкціями № 95 від 08 травня 2025 року на суму 23 831 155,78 грн, № 360 від 06 червня 2025 року на суму 1 013,93 грн, № 530 від 25 червня 2025 року на суму 10 872 616,37 грн, №746 від 07 липня 2025 року на суму 2 877 150,23 грн та № 856 від 16 липня 2025 року на суму 757 911,61 грн.

2.9. Актом звірки взаємних розрахунків, який підписаний між сторонами, зафіксовано, що станом на 21 липня 2025 року у позивача немає заборгованості, в межах виконаних господарських зобов`язань перед відповідачем.