Постанова ВССУ від 18.03.2026 року у справі №490/11593/24

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року

м. Київ

справа № 490/11593/24

провадження № 61-13529 св 25

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого - Луспеника Д. Д. (суддя-доповідач),

суддів: Гулейкова І. Ю., Коломієць Г. В., Лідовця Р. А., Черняк Ю. В.,

учасники справи:

позивач (відповідач за зустрічним позовом) - ОСОБА_1 ,

відповідач (позивач за зустрічним позовом) - ОСОБА_2 ,

представник ОСОБА_2 - адвокат Герасимова Тетяна Ігорівна,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу представника ОСОБА_2 - адвоката Герасимової Тетяни Ігорівни, на рішення Центрального районного суду м. Миколаєва від 26 травня

2025 року у складі судді Гуденко О. А. та постанову Миколаївського апеляційного суду від 23 вересня 2025 року у складі колегії суддів: Царюк Л. М., Базовкіної Т. М., Яворської Ж. М.,

ВСТАНОВИВ:

Описова частина

Короткий зміст позовних вимог та зустрічних позовних вимог

У грудні 2024 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 про розірвання договору та стягнення грошових коштів.

Позов обґрунтовано тим, що 20 січня 2022 року між ним та ОСОБА_2 укладено договір № 200122-14, за яким ОСОБА_2 (підрядник) зобов`язався поставити

йому (замовник) обладнання та виконати роботи з монтажу холодильної

техніки з використанням матеріалів на об`єкті замовника, розташованому

по АДРЕСА_1 , відповідно до умов договору на підставі технічного завдання замовника, а замовник зобов`язався прийняти і оплатити роботи та обладнання. Об`єктом замовника є ресторан, розташований

по АДРЕСА_1 . Строки виконання робіт погоджено сторонами договору у пункті 4.1, зокрема, підрядник зобов`язаний поставити обладнання у строк, не більший ніж 120 календарних днів із дати отримання оплати згідно з пунктом 3.3.1 договору, а також виконати роботи з монтажу техніки відповідно до графіку, погодженого із замовником.

У вказаному договорі визначено, що загальна вартість робіт, обладнання

та матеріалів за цим договором визначається на підставі комерційного кошторису

і становить 2 080 375,92 грн, що еквівалентно 64 785,00 Євро. Вартість не є твердою і може змінюватися залежно від прийнятих технічних рішень за погодженням сторін.

Сторонами договору погоджено порядок розрахунку за договором, а саме: протягом п`яти робочих днів із моменту підписання договору замовник здійснює попередню оплату у розмірі, що еквівалентний 30 000,00 Євро. Другий платіж виконується замовником протягом п`яти робочих днів із моменту повідомлення підрядником замовника

про готовність відвантажити обладнання у розмірі, еквівалентному 22 960,71 Євро. Третій платіж виконується замовником протягом п`яти робочих днів із моменту погодження між ними дати виконання монтажних робіт з монтажу холодильної техніки у розмірі, еквівалентному 8 999,63 Євро. Остаточний розрахунок

у сумі 2 824,66 Євро здійснюється замовником протягом п`яти банківських днів