Постанова ВГСУ від 24.05.2016 року у справі №904/10765/15

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2016 року Справа № 904/10765/15

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого судді Мамонтової О.М..

суддів Малетича М.М.

Кривди Д.С.

За участю представників сторін:

від позивача Кот М.І. (дов. № 30/71 від 22.01.16р.)

від відповідача Різник С.Г. (дов. від 12.08.15р.)

розглянувши касаційну скаргу ПАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14.03.16р.

у справі № 904/10765/15 (господарського суду Дніпропетровської області)

за позовом ПАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат", м. Марганець

до ПАТ "Дніпроважмаш", м. Дніпропетровськ

про стягнення 224726, 40 грн. штрафних санкцій за порушення строку поставки товару згідно договору поставки № 178 від 05.03.15р.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.16р. у справі № 904/10765/15 (суддя Фещенко Ю.В.) позов задоволено повністю, з відповідача на користь позивача стягнуто 180662, 40 грн. пені та 44064 грн. штрафу.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14.03.16р. (головуючий Чоха Л.В., судді Чимбар Л.О., Антонік С.Г.) вказане рішення змінено, з відповідача на користь позивача стягнуто 90331, 20 грн. пені та 22032 грн. штрафу.

Не погоджуючись з прийнятою постановою, позивач звернувся з касаційною скаргою, в якій просить постанову від 14.03.16р. скасувати, а рішення від 03.02.16р. залишити в силі. В обґрунтування касаційної скарги заявник посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права, зокрема, ч. 3 ст. 551, ч.1 ст. 624 ЦК України, ч.1 ст. 216, ч.1 ст. 233 ГК України, ст. ст. 42, 43, 33, 34, п.3 ч.1 ст. 83 ГПК України.

Згідно протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 20.05.16р. розгляд касаційної скарги здійснюється колегією суддів у складі: головуючий суддя - Мамонтова О.М., судді Малетич М.М., Кривда Д.С.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судами норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, з огляду на слідуюче.

Судами попередніх інстанцій встановлено наступне.

05.03.15р. між ПАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (Покупець) та ПАТ "Дніпроважмаш" (Постачальник) укладено договір поставки № 178, за умовами якого постачальник зобов'язався поставити (передати у власність) покупцеві товар у відповідності до специфікацій (додатків) до договору, а покупець - прийняти поставлений товар і оплатити його вартість.

Постачальник здійснює поставку товару покупцеві на умовах та у спосіб, зазначених у специфікації до договору. Умови поставки визначаються згідно Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів МТП Інкотермс, у редакції 2000 року. Строки поставки товару узгоджуються сторонами в специфікаціях на поставку товару. Дострокова поставка товару допускається тільки за погодженням сторін ( п. п. 3.1, 3.2).

За п. 6.8, за порушення строку поставки товару постачальник сплачує покупцеві пеню в розмірі 1 % вартості непоставленого та/або несвоєчасно поставленого товару за кожний день прострочення поставки. У випадку продовження такого прострочення більше 10-ти календарних днів, постачальник додатково сплачує покупцю штраф у розмірі 10 % від суми непоставленого (недопоставленого) товару.

Відповідно п. 10.1, договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.15р., а в частині гарантійних зобов'язань постачальника - протягом усього гарантійного строку на товар.

Пунктом 1 специфікації № 2 від 07.04.15р. ( в редакції додаткової угоди № 1 від 30.06.15р.) погоджено, що постачальник зобов'язується поставити покупцю продукцію - сегмент футерування гладкий (ч. 464009365) у кількості 16 шт. на загальну суму 440640 грн., у т. ч. 73440 грн. ПДВ протягом 90 календарних днів з моменту відкриття акредитиву, гарантійний термін з моменту введення в експлуатацію - 12 місяців.

22.05.15р. за заявою ПАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" було відкрито непокритий, безвідзивний акредитив на суму 440640 грн. зі строком дії до 19.10.15р., про що ПАТ "Дніпроважмаш" повідомлено листом від 26.05.15р.