Постанова ВГСУ від 22.12.2016 року у справі №910/8547/16

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2016 року Справа № 910/8547/16

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючий суддяЯценко О.В., суддіБакуліна С.В., Поляк О.І.розглянувши матеріали касаційної скаргиТовариства з обмеженою відповідальністю "ІЗОБУД-ТРЕЙД"на постановуКиївського апеляційного господарського суду від 11.10.2016 у справі№ 910/8547/16Господарського судуміста Києваза позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "ІЗОБУД-ТРЕЙД"до Товариства з обмеженою відповідальністю "Круто-дорого"про розірвання договору та стягнення 51528,93грн, в засіданні взяли участь представники:

- позивача:Мазур І.О. дов. від 19.02.2016,- відповідача:Щур В.А. дов. від 10.10.2016

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізобуд-Трейд" (надалі - ТОВ "Ізобуд-Трейд") звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Круто дорого" (надалі - ТОВ "Круто дорого") про розірвання договору та стягнення 51528,93 грн.

Обгрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначив, що ним перераховано передоплату за договором про створення сайту №ІТ-09-005/15 від 02.09.2015, проте відповідачем зобов'язання з виконання робіт за договором належним чином не виконано, тому позивачем заявлено вимоги про розірвання договору, повернення суми передоплати в розмірі 37360,00 грн., сплати неустойки за неналежне виконання зобов'язань в розмірі 3736,00 грн., 3% річних в розмірі 432, 96 грн., а також стягнення упущеної вигоди в розмірі 10000,00 грн.

Рішенням господарського суду міста Києва від 25.07.2016 (суддя Босий В.П.) в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Рішення мотивовано тим, що позивачем не доведено обставин невиконання ТОВ "Круто дорого" своїх обов'язків з виконання робіт за Договором як станом на 21.11.2015, так і станом на час розгляду справи судом, в зв'язку з чим не знайшов підстав для повернення позивачу сплаченої суми авансу в розмірі 37360,00 грн. Крім цього, враховуючи факт повноцінного функціонування веб-сайту, який є результатом виконаних відповідачем робіт за Договором, місцевий суд вважав недоведеним позивачем факт істотного порушення відповідачем умов Договору, за наявності якого приписи ст. 651 ЦК України пов'язують можливість його розірвання, відповідно відмовив в задоволенні позовних вимог в цій частині. З огляду на переписку сторін щодо перенесення термінів виконання зобов'язань за Договором в зв'язку із надходженням вказівок позивача як замовника, місцевий суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог про стягнення неустойки за порушення строків виконання робіт.

ТОВ "Ізобуд-Трейд" з рішенням суду першої інстанції не погодилось, звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм чинного законодавства, просило скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити. На думку апелянта, суд не з'ясував обставин невиконання відповідачем своїх зобов'язань за договором, не врахував, що роботи не були належним чином виконані в передбачений договором строк. Надіслані 21.11.2015 файли не є належним виконанням робіт, оскільки сукупність даних та контенту не мають нічого спільного з результатом виконаних робіт, який мав бути досягнутий.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.10.2016 (судді: Дикунської С.Я., Жук Г.А.,Мальченко А.О.) рішення господарського суду міста Києва від 27.07.2016 року залишено без змін.

Не погоджуючись з постановою суду апеляційної інстанції, ТОВ "Ізобуд-Трейд" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 11.10.2016 у справі №910/8547/16 та направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, аргументуючи порушення норм права, зокрема, ст.837, ч.1ст.857, ч.1ст629, ст.526 ЦК України та ч.1ст.43 ГПК України.

Ухвалою від 02.12.2016 року колегії суддів Вищого господарського суду України у складі головуючого - Яценко О.В., суддів - Бакуліна С.В., Поляк О.І.. касаційна скарга ТОВ "Ізобуд-Трейд" прийнята до провадження, справа призначена до розгляду у судовому засіданні на 22.12.2016 року.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку рішення суду першої інстанції та постанову апеляційної інстанції, на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судом першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Господарськими судами попередніх інстанцій встановлено, що 02.09.2015 між ТОВ "Ізобуд-Трейд" (клієнт) та ТОВ "Круто дорого" (веб-студія) був укладений договір про створення сайту №ІТ-09-005/15 (надалі - "Договір"), відповідно до п.п. 1.1, 1.2 якого замовник доручає, а веб-студія приймає на себе виконання наступних робіт: розробку програмного забезпечення, призначеного для оформлення у вигляді веб-сайту. Веб-студія зобов'язується виконати виключний перелік робіт, вказаний в додатку №1 до даного договору. Будь-які інші роботи, не вказані в додатку, оплачуються додатково та у вартість не входять.

За змістом п. 2.1 Договору веб-студія приступає до виконання робіт на наступний робочий день з моменту отримання від клієнта передоплати у розмірі 100% від загальної суми договору на розрахунковий рахунок веб-студії.

Пунктом 2.2 Договору встановлено, що строк виконання робіт складає 21 робочий день.

Згідно з п. 2.3 Договору готовий сайт здається "під ключ" у вигляді архіву zip з додаванням коду передачі даних по протоколу ftp: логін, пароль та хост-адресу, відправленим електронною поштою.

Відповідно до п. 4.1 Договору вартість робіт згідн договору встановлюється в сумі 37360,00 грн., що є еквівалентом 1600,00 дол. США за курсом НБУ на день оплати.

Додатком №1 до Договору сторони погодили, що в рамках тарифного плану PLATINUM будуть виконані роботи:

- SWOT-аналіз бізнесу

- розробка концепту та 4U УТП

- професійний копірайтінг

- розробка скелету сторінки

- індивідуальний елітний дизайн

- кроссбраузна верстка