ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2015 року Справа № 910/8543/13
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
головуючогоПолянського А.Г.суддівКравчука Г.А., Мачульського Г.М. (доповідач),розглянувши у відкритому судовому засіданнікасаційну скаргуДержавного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Автокомплект"на постановуКиївського апеляційного господарського судувід08.04.2015у справі№910/8543/13Господарського суду міста Києваза позовомДержавного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Автокомплект"до1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Техком" 2. Приватного акціонерного товариства "Європейський страховий альянс"простягнення суми
за участю
- позивача:1) Мітічкін А.С. (довіреність від 10.07.2014) 2) Муляр Є.Г. (довіреність від 17.07.2015)- відповідача-2:Рибак Є.В. (довіреність від 02.01.2015),
В С Т А Н О В И В:
Звернувшись у суд з даним позовом, Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Автокомплект" (далі - позивач) просило з урахуванням збільшення позовних вимог стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Техком" (далі - відповідач-1) та Приватного акціонерного товариства "Європейський страховий альянс" (далі - відповідач-2) 10 794 600,00 грн. авансового платежу, 4 101 984,00 грн. - пені в розмірі 0,1% вартості непоставленої у строк продукції за кожен день прострочення за період з 02.07.2013 по 23.10.2013 та 2 518 740,00 грн. - штрафу в розмірі 7% від вартості несвоєчасно поставленого товару, 7 196 400,00 грн. - штрафу в розмірі 20% від суми договору та 434 741,42 грн. - 30% річних від суми отриманого авансу за період з 04.09.2013 по 22.10.2013 у зв'язку з відмовою постачальника від виконання своїх обов'язків.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач-1 всупереч взятих на себе зобов'язань за договором з позивачем не поставив продукцію, тому повинен повернути суму сплаченого позивачем авансованого платежу та сплатити нараховані йому відповідно до умов договору штрафи та пені. Відповідач-2 також є відповідальною особою, оскільки став гарантом повернення відповідачем-1 авансового платежу позивачу в разі не поставки товару та письмової вимоги позивача на суму самого авансу.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 15.12.2014 (суддя Мельник В.І.) позов задоволено частково, стягнуто з відповідача-1 на користь позивача 10 794 600,00 грн. авансового платежу, в частині солідарного стягнення з відповідачів авансового платежу провадження припинено, в іншій частині вимог відмовлено.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.04.2015 (колегія суддів у складі: головуючий суддя Федорчук Р.В., судді Майданевич А.Г., Лобань О.І.) це рішення суду першої інстанції скасовано в частині припинення провадження у справі щодо позовної вимоги про солідарне стягнення з відповідачів авансового платежу, в цій частині прийнято нове рішення, яким в позові про стягнення авансового платежу з відповідача-2 відмовлено, в іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.
У касаційній скарзі позивач просить скасувати вказані вище судові рішення в частині відмови в позові про стягнення пені та штрафів, скасувати постанову апеляційного суду в частині відмови у позові про солідарне стягнення авансу з відповідача-2 та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції в цій частині, посилаючись на порушення судами норм матеріального і процесуального права.
Переглянувши у касаційному порядку оскаржені судові рішення, колегія суддів Вищого господарського суду України, приймаючи до уваги межі перегляду справи в касаційній інстанції, виходить з наступного.
Як встановлено судами попередніх інстанцій, 01 серпня 2011 року між позивачем, як покупцем, та відповідачем-1, як постачальником, укладено договір поставки №1116111310 (далі - Договір) та Додаткову угоду до нього від 11.01.2012 №1.
Згідно з п.1.1. Договору постачальник зобов'язується в порядку і на умовах, визначених Договором, поставити електродвигуни ВАЗ-215/109-6АМ05, виробництва ЗАТ "ЭНЕРГОМАШ (СЫСЕРТЬ) - УРАЛГЫДРОМАШ", Росія, для ВП "ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС" ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (далі - продукція), а покупець зобов'язується прийняти і оплатити продукцію, в порядку і на умовах, визначених Договором.
Пунктом 1.2. Договору передбачено, що найменування, одиниця виміру і загальна кількість Продукції, її номенклатура і ціни зазначені в Специфікаціях (далі - специфікації), які є невід'ємною частиною Договору.
Сума Договору становить 35 982 000,00 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 5 997 000,00 грн. (п.3.1 Договору).
За умовами, визначеними у п.4.1.1 Договору, позивач перераховує аванс в розмірі 30 % суми Договору, що становить 10 794 600,00 грн.: за специфікацією №1 - 5 397 300,00 грн. та за специфікацією №2 - 5 397 300,00 грн. Дозволяється оплата авансу частинами. Оплата авансу здійснюється за умови надання постачальником гарантійного документу згідно п.4.3 Договору. Відповідно до умов, передбачених п.4.3 Договору, в забезпечення виконання зобов'язань по Договору в частині повернення авансових платежів, передбачених п.4.1.1 Договору постачальник протягом 5 днів від дати підписання Договору сторонами, надає покупцеві банківську гарантію або договір страхування (страховий поліс) повернення авансових платежів (далі - гарантійний документ), страхової компанії, яка пройшла відбір у позивача, на суму відповідного авансового платежу - 10 794 600,00 грн. Гарантійний документ має містити безвідкличне грошове зобов'язання банку або страхової компанії перед покупцем протягом 5 (п'яти) робочих днів сплатити кошти за постачальника в разі невиконання останнім своїх зобов'язань повернути авансовий платіж у повному обсязі у випадку порушення ним умов Договору щодо поставки продукції у визначений строк та належної якості. Термін дії гарантійного документу - термін поставки продукції згідно Специфікації плюс 45 днів. У випадку переносу терміну постачання постачальник зобов'язаний протягом 5 робочих днів з моменту внесення змін в Договір змінити термін дії гарантійного документа з урахуванням обговорених сторонами термінів поставки. Гарантійний документ буде повернено постачальникові протягом 10 днів після повного виконання постачальником зобов'язань по поставці.
Сторонами Договору в п.4.1.2 визначено, що остаточна оплата у розмірі 70 % вартості поставленого товару здійснюється двома акредитивами, що відкриваються окремо за Специфікацією №1 та Специфікацією №2, у відповідності до "Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 №22, а також "Уніфікованих звичаїв та правил по документарному акредитиву" у редакції 2007 року (публікація Міжнародної торгової палати № 600) в частині, що не перечить діючому законодавству.
У відповідності до п.4.1.3 Договору протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати укладання Договору, покупець відкриває на адресу постачальника два документарних безвідкличних покритих акредитива на суму 70 % вартості обладнання:
- за Специфікацією №1 у розмірі 12 593 700,00 грн.;
- за Специфікацією №2 у розмірі 12 593 700,00 грн.
Обидва акредитива виконуються шляхом платежу за пред'явленням, з депонуванням грошових коштів у виконуючому банку. Строк дії акредитивів - 435 днів з дати відкриття.
Додатковою угодою від 11.01.2012 №1 сторони Договору доповнили п.4.1 Розділу IV "Порядок здійснення оплати" такими пунктами:
I. За Специфікацією № 1 - покупець відкриває на адресу постачальника безвідкличний покритий акредитив на суму 70 % вартості товару: 12 593 700,00 грн. за умови депонування грошових коштів у виконуючому банку - ПАТ "ДІАМАНТ БАНК". Банком-емітентом акредитиву буде ПАТ "ДІАМАНТБАНК", виконуючим банком теж - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", авізуючим банком - ПАТ "ЛЕГБАНК".
II. Після отримання покупцем повідомлення постачальника про готовність до відвантаження товару за Специфікацією №1, покупець, шляхом внесення змін до умов акредитиву, призначає виконуючим банком ПАТ "ЛЕГБАНК", та відповідно депонує грошові кошти у виконуючому банку.
Строк поставки товару згідно з п.5.1 Договору - зазначений в Специфікаціях. В Специфікаціях № 1, 2 строк поставки зазначений: протягом 8-14 місяців з дати укладення договору, тобто до 01 жовтня 2012 року.
Враховуючи умови п.5.4 Договору, датою поставки вважається дата у видатковій накладній на продукцію, що підтверджує надходження продукції на склад вантажоодержувача.
Сервисы для юристов